2006年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

1.

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A. 要约到达受要约人之前
B. 承诺通知到达要约人之前
C. 承诺通知发出之前
D. 承诺通知到达要约人之后

A B C D

标记纠错

2.

某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按()的市场价履行。

A. 订立合同时订立地
B. 订立合同时履行地
C. 履行合同时订立地
D. 履行合同时履行地

A B C D

标记纠错

3.

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A. 保险公司承担全部损失
B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失
C. 业主自行承担全部损失
D. 业主和保险公司协商分担损失

A B C D

标记纠错

4.

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。

A. 物
B. 财
C. 行为
D. 智力成果

A B C D

标记纠错

5.

依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。

A. 材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点
B. 到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换
C. 供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失
D. 到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

A B C D

标记纠错

6.

某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A. 应赔偿承包人的损失，相应顺延工期
B. 应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延
C. 不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期
D. 不赔偿承包人的损失，工期不予顺延

A B C D

标记纠错

7.

担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为()。

A. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

A B C D

标记纠错

8.

依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 定金

A B C D

标记纠错

9.

合同公证与鉴证的相同点是()。

A. 目的、法律效力、原则
B. 范围、性质、目的
C. 目的、原则、内容
D. 法律效力、目的、性质

A B C D

标记纠错

10.

依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A. 传真
B. 电子邮件
C. 登记
D. 信件

A B C D

标记纠错

11.

执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

A. 原价格
B. 新价格
C. 市场价格
D. 原价和新价的平均价格

A B C D

标记纠错

12.

经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A. 债权转让
B. 债务承担
C. 由第三人向债权人履行债务
D. 债务人向第三人履行债务

A B C D

标记纠错

13.

合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A. 按交易习惯
B. 依据合同的相关条款
C. 签订补充协议
D. 按履行义务一方承担的原则

A B C D

标记纠错

14.

施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。

A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权

A B C D

标记纠错

15.

合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A. 结算和清理
B. 仲裁和诉讼
C. 结算、清理、违约
D. 结算、仲裁、违约

A B C D

标记纠错

16.

某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A. 每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费
B. 每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金
C. 每次阶段支付时均不允许扣减定金
D. 勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金

A B C D

标记纠错

17.

依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A. 约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
B. 约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）
C. 处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D. 第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

A B C D

标记纠错

18.

依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．

A. 赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B. 违约金和定金不能同时选用
C. 违约金是承担违约责任的必备形式
D. 违约金和赔偿损失不能同时使用

A B C D

标记纠错

19.

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A. 合同公证书
B. 仲裁协议书
C. 履约保函
D. 合同担保书

A B C D

标记纠错

20.

某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。

A. 应该采用公开招标
B. 应该采用邀请招标
C. 应该采用议标
D. 可以采用直接委托

A B C D

标记纠错

21.

某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A. 可以采用直接委托方式发包
B. 可以自行招标，但应当备案
C. 可以自行招标，无需备案
D. 必须委托中介机构代理招标

A B C D

标记纠错

22.

某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A. 招标文件及收费都不退回
B. 退回招标文件，收费不退回
C. 不退回招标文件，收费退回
D. 招标文件及收费分别退回

A B C D

标记纠错

23.

某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A. 招标文件为准，开标时间后延
B. 招标文件为准，开标时间不变
C. 书面解答为准，开标时间后延
D. 书面解答为准，开标时间不变

A B C D

标记纠错

24.

某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人()招标人的要求。

A. 应当接受
B. 可以接受
C. 应当拒绝
D. 可以拒绝

A B C D

标记纠错

25.

某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。

A. 2900万元，3000万元
B. 2900万元，2900万元
C. 3100万元，3000万元
D. 3100万元，2900万元

A B C D

标记纠错

26.

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A. 委托人增加监理工作内容较多
B. 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
C. 委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年
D. 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

A B C D

标记纠错

27.

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A. 不用归还委托人
B. 归还委托人即可
C. 归还委托人，并应支付折旧费
D. 归还委托人，并应支付租赁费

A B C D

标记纠错

28.

建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A. 按工程实际损失计算赔偿
B. 扣除合同约定的全部监理酬金
C. 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
D. 应当双倍返还定金

A B C D

标记纠错

29.

某工程施工需要中断主要公路交通2天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于()的范围。

A. 正常监理工作
B. 额外监理工作
C. 变更监理工作
D. 附加监理工作

A B C D

标记纠错

30.

某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()。

A. 3万元
B. 5万元
C. 7万元
D. 10万元

A B C D

标记纠错

31.

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A. 不再负责处理有关设计问题
B. 仍应无偿负责处理有关设计问题
C. 仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D. 仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

A B C D

标记纠错

32.

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A. 发包人赔偿，延误的工期顺延
B. 发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C. 自己承担，延误的工期顺延
D. 自己承担，延误的工期不予顺延

A B C D

标记纠错

33.

按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A. 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B. 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C. 工程师未确认，承包人应修改进度计划
D. 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

A B C D

标记纠错

34.

某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A. 承包人承担返工费用，工期不予顺延
B. 承包人承担返工费用，工期给予顺延
C. 发包人承担追加合同价款，工期不予顺延
D. 发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

A B C D

标记纠错

35.

施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。

A. 发包人承担全部费用，工期相应顺延
B. 发包人承担全部费用，工期不予顺延
C. 承包人承担全部费用，工期不予顺延
D. 承包人承担全部费用，工期相应顺延

A B C D

标记纠错

36.

某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A. 工程师负责检验，发包人承担检验费用
B. 工程师负责检验，承包人承担检验费用
C. 承包人负责检验，发包人承担检验费用
D. 承包人负责检验，承包人承担检验费用

A B C D

标记纠错

37.

在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 工程师
D. 发包人和承包人共同

A B C D

标记纠错

38.

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A. 发包人
B. 设计单位
C. 承包人
D. 监理单位

A B C D

标记纠错

39.

按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A. 工程验收通过
B. 承包人送交了竣工验收报告
C. 办理完移交工程手续
D. 发包人支付了竣工结算款

A B C D

标记纠错

40.

某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。

A. 承包人承担相关费用，工期不予顺延
B. 承包人承担相关费用，工期相应顺延
C. 设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D. 设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

A B C D

标记纠错

41.

在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A. 有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任
B. 有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C. 无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D. 无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

A B C D

标记纠错

42.

设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A. 存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理
B. 第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因
C. 第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值
D. 由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

A B C D

标记纠错

43.

FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A. 合同价内的暂列金
B. 业主应交付的预付款
C. 承包商应交付的定金
D. 承包商应得的工程款

A B C D

标记纠错

44.

依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A. 工程照管责任移交
B. 承包合同的全部义务已完成
C. 缺陷通知期开始
D. 可以办理竣工结算

A B C D

标记纠错

45.

FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A. 争端裁决委员会由仲裁委员会指定
B. 争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担
C. 争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式
D. 争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

A B C D

标记纠错

46.

依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()

A. 合同关系主体为业主和指定分包商
B. 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C. 承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D. 由工程师负责协调管理

A B C D

标记纠错

47.

FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。

A. 不计入合同价格之内
B. 用于不可预见项目使用
C. 由工程师或承包商代表控制使用
D. 专门用于承包商施工范围内工程使用

A B C D

标记纠错

48.

FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A. 合同签字日
B. 下达开工令
C. 基准日
D. 风险事件发生日

A B C D

标记纠错

49.

依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A. 现场地质条件与文件资料说明不一致
B. 不利于施工的外界非自然条件
C. 不利于施工的气候条件
D. 其他承包商对施工的干扰

A B C D

标记纠错

50.

工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A. 当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定
B. 认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料
C. 批准承包人缩短合同工期
D. 将批准的索赔额纳入月进度款中

A B C D

标记纠错

51.

在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A. 被代理人的法人终止
B. 被代理人取得民事行为能力
C. 被代理人取消委托
D. 代理事项完成
E. 代理期限届满

A B C D E

标记纠错

52.

某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。

A. 投标人可以修改投标文件的实质内容
B. 投标人不得修改投标文件的实质内容
C. 招标人可以要求投标人延长投标保函期限
D. 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求
E. 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

A B C D E

标记纠错

53.

按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）。

A. 领有公共运输执照施工车辆的损失
B. 不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C. 施工建筑物的损害
D. 业主在工地的原有建筑物受到的损害
E. 临时工程受到的损害

A B C D E

标记纠错

54.

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照（）订立书面合同。

A. 招标公告
B. 招标文件
C. 投标文件
D. 评标价格
E. 最后谈判达成的降价协议

A B C D E

标记纠错

55.

履行合同的担保方式包括()。

A. 投标保证
B. 留置
C. 动产抵押
D. 定金
E. 违约金

A B C D E

标记纠错

56.

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

A. 格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
B. 提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
C. 当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
D. 如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
E. 如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

A B C D E

标记纠错

57.

依据《合同法》规定，()的合同属于无效合同。

A. 恶意串通损害第三人利益
B. 以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立
C. 订立合同时显失公平
D. 以合法形式掩盖非法目的
E. 损害公共利益订立

A B C D E

标记纠错

58.

下列情况中，()的合同属于效力待定合同。

A. 无处分权人处分他人财产
B. 以胁迫手段订立
C. 因重大误解订立
D. 限制民事行为能力人订立
E. 表见代理人订立

A B C D E

标记纠错

59.

甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A. 合同主体不变，仍为甲乙公司
B. 转让必须征得乙公司同意
C. 丙公司只能对甲公司行使抗辩权
D. 甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
E. 丙公司应承担与主债务有关的从债务

A B C D E

标记纠错

60.

当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。

A. 放弃对其他人的到期债权
B. 无偿转让财产
C. 怠于行使其到期债权
D. 未按合同提供担保
E. 未按约定投保工程险

A B C D E

标记纠错

61.

招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。

A. 完工期限超过了招标文件规定的期限
B. 个别项目提供了不完整的数据
C. 单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额
D. 投标保函没有保证人的签字盖章
E. 货物包装方式不满足招标文件的要求

A B C D E

标记纠错

62.

在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括()。

A. 同类工程施工经历
B. 财务状况
C. 企业信誉
D. 项目经理资质要求
E. 环境管理体系

A B C D E

标记纠错

63.

下列情况中，属于额外监理工作的有()。

A. 由于变更而需延长的监理工作
B. 由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C. 业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D. 不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E. 设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作

A B C D E

标记纠错

64.

在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。

A. 选定施工合同的承包人
B. 批准施工合同承包人选定的分包人
C. 确定工程规模
D. 主持工程建设有关协作单位的组织协调
E. 审核承包人的索赔

A B C D E

标记纠错

65.

在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有()。

A. 对勘察资料的正确性负责
B. 提供设计人在现场的工作条件
C. 设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
D. 完成施工中出现的设计变更
E. 负责设计人与承包人的工作协调

A B C D E

标记纠错

66.

对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A. 工程所需清理费
B. 由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C. 工程本身的损害
D. 工程损害导致第三方人员伤亡
E. 承包人施工机械的停工损失

A B C D E

标记纠错

67.

施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A. 不可抗力
B. 承包商基础施工超挖
C. 工程师延误提供所需指令
D. 工程量增加
E. 设计变更

A B C D E

标记纠错

68.

施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。

A. 承担白天施工噪音扰民的赔偿费用
B. 开通施工场地与城乡公共道路的通道
C. 因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款
D. 施工现场古树名木的保护工作
E. 办理施工许可证

A B C D E

标记纠错

69.

在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A. 须经工程师同意
B. 不须经工程师同意
C. 发生的费用由发包人承担
D. 发生的费用由承包人承担
E. 发生的费用由双方约定承担

A B C D E

标记纠错

70.

下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A. 变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B. 工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C. 确定的价款报送造价管理部门备案
D. 工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准
E. 承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额

A B C D E

标记纠错

71.

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

A. 承包方人员伤亡损失
B. 发包方人员伤亡损失
C. 承包方施工设备损坏的损失
D. 运至施工场地待安装工程设备的损害
E. 工程修复费用

A B C D E

标记纠错

72.

按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权()。

A. 将工程直接收归已有
B. 与发包人协议将该工程折价
C. 自行将该工程卖给他人
D. 申请人民法院将该工程依法拍卖
E. 就该工程拍卖的价款优先受偿

A B C D E

标记纠错

73.

材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可()确定交货地点。

A. 由双方协商
B. 由采购方自行
C. 按交易习惯
D. 由供货方自行
E. 按供货方所在地

A B C D E

标记纠错

74.

在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有()。

A. 衡量法
B. 物理实验法
C. 理论换算法
D. 查点法
E. 抽检实验法

A B C D E

标记纠错

75.

依据FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括()。

A. 不可预见的外界条件
B. 流行传染病导致工程停工
C. 延误移交施工现场
D. 业主提前占用部分工程
E. 不可抗力造成的损害

A B C D E

标记纠错

76.

FIDIC施工合同条件规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

A. 改变合同中任何工作的数量
B. 删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C. 改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D. 改变任何工作的质量
E. 改变原定施工顺序和时间安排

A B C D E

标记纠错

77.

FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括()发布的指令。

A. 业主
B. 工程师
C. 承包商代表
D. 工程师代表
E. 经承包商代表确认工程师

A B C D E

标记纠错

78.

FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括()

A. 图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响
B. 业主提供的设计不当造成的损失
C. 战争
D. 有毒气体污染
E. 气候条件影响

A B C D E

标记纠错

79.

以下对索赔的表述中，正确的是()。

A. 索赔要求的提出不需经对方同意
B. 索赔依据应在合同中有明确根据
C. 应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)
D. 工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E. 承包人必须执行工程师的索赔处理决定

A B C D E

标记纠错

80.

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

A. 施工现场记录
B. 各类财务凭证
C. 合同履行过程中往来信函
D. 招标文件
E. 汇率变化表

A B C D E

标记纠错

2006年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2006年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）