2022二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷4

1.

某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，2010年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为（）。

A. 2010年10月1日
B. 2010年10月10日
C. 2010年10月20日
D. 2011年5月1日

A B C D

标记纠错

2.

下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A. 知名法学家
B. 基层法律服务工作者
C. 当事人的亲属
D. 建设行政主管部门推荐的公民

A B C D

标记纠错

3.

关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A. 承包人的优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算
B. 发包人与承包人不得约定放弃建设工程价款优先受偿权
C. 优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D. 承包人行使优先受偿权的期限为1年

A B C D

标记纠错

4.

2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。

A. 2024年6月12日
B. 2024年6月15日
C. 2034年6月12日
D. 2035年6月16日

A B C D

标记纠错

5.

甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向人民法院或仲裁机构申请。

A. 2009年8月10日
B. 2009年8月20日
C. 2010年8月10日
D. 2010年8月20日

A B C D

标记纠错

6.

关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A. 应当由建设单位统一投保
B. 保险期限自开工之日起算
C. 费用由作业人员负担
D. 保险期限至缺陷责任期届满之日止

A B C D

标记纠错

7.

以下法律性规范文件属于行政法规的是（　　）。

A. 《民法典》
B. 《城市房地产开发经营管理条例》
C. 《天津市建筑市场管理条例》
D. 《市政公用设施抗灾设防管理规定》

A B C D

标记纠错

8.

《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，下列说法错误的是（　　）。

A. 可以协议补充
B. 不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定
C. 价款或者报酬不明确的，按照订立合同时签订地的市场价格履行
D. 履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间

A B C D

标记纠错

9.

以下关于强制性标准监督管理机构的说法中正确的是（　　）。

A. 工程质量监督机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B. 建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察、设计阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督
C. 施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督
D. 建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准

A B C D

标记纠错

10.

关于评标规则的说法，正确的是（）。

A. 评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B. 投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C. 招标项目的标底应当在中标结果确定后公布
D. 评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序

A B C D

标记纠错

11.

按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（　　）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月

A B C D

标记纠错

12.

包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某请求按照合同约定折价补偿遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。

A. 合同无效，不应支付工程款
B. 合同无效，可以参照合同约定折价补偿
C. 合同有效，应当按照合同约定折价补偿
D. 合同有效，可以参照合同约定折价补偿

A B C D

标记纠错

13.

关于建设工程共同承包，下列说法正确的是（　　）。

A. 出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿
B. 共同承包应当由三个以上的承包单位组成
C. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D. 联合体各方应当单独与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

A B C D

标记纠错

14.

建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以要求对方返还（　　）。

A. 60万
B. 40万
C. 50万
D. 30万

A B C D

标记纠错

15.

以下情形属于不当得利的是（　　）。

A. 为履行道德义务进行的给付
B. 设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款
C. 债务到期之前的清偿
D. 明知无给付义务而进行的债务清偿

A B C D

标记纠错

16.

根据我国《合同法》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（　　）的除外。

A. 债权人对债务人的债权合法
B. 该从权利专属于债权人自身
C. 债务人的债权已到期
D. 只通知到债务人，没有得到债务人同意

A B C D

标记纠错

17.

下列情形中，属于承包人可以单方解除合同情形的是（　　）。

A. 发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准
B. 发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的
C. 发包人不履行协助义务
D. 发包人向承包人推荐专业工程的分包人

A B C D

标记纠错

18.

以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（　　）。

A. 对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查
B. 重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录
C. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料
D. 设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗

A B C D

标记纠错

19.

关于招标，下列说法正确的是（　　）。

A. 招标人根据招标项目的具体情况，可以组织提交申请的潜在投标人踏勘项目现场
B. 资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日
C. 应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项
D. 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用，可以以营利为目的

A B C D

标记纠错

20.

某建设工程项目，甲公司为总承包单位，乙公司为专业分包单位，乙公司分包的工程发生质量问题，给建设单位造成10万元的损失，下列说法正确的是（　　）。

A. 乙公司给建设单位造成了10万元的损失，建设单位只能找乙公司进行赔偿
B. 建设单位既可以找乙公司进行赔偿，也可以找甲公司进行赔偿
C. 建设单位找甲公司承担赔偿责任，甲公司赔偿后，不能找乙公司追偿
D. 甲公司和乙公司应当各承担5万元的赔偿责任

A B C D

标记纠错

21.

依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（　　）。

A. 评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名
B. 评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人
C. 评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清
D. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

A B C D

标记纠错

22.

下列选项中，投标行为有效的是（　　）。

A. 黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标
B. 招标项目所在公司下属子公司参与投标
C. 单位负责人为同一人，参加同一标段投标
D. 投标人不再具备招标文件规定的资格条件

A B C D

标记纠错

23.

《建设工程质量管理条例》规定，（　　）收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。

A. 总承包单位
B. 监理单位
C. 建设单位
D. 质量监督单位

A B C D

标记纠错

24.

在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（　　）。

A. 施工单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 设计单位

A B C D

标记纠错

25.

有下列情形的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（　　）。

A. 企业依法终止的
B. 资质证书有效期届满，未依法申请延续的
C. 企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的
D. 超越法定职权准予资质许可的

A B C D

标记纠错

26.

由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（　　）。

A. 法律形式
B. 法律体系
C. 法律规范
D. 法律部门

A B C D

标记纠错

27.

下列使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目中，必须招标的是（　　）。

A. 材料的采购，单项合同概算价为100万元人民币
B. 施工合同总估算价为500万元人民币
C. 重要设备的采购，单项合同估算价为50万元人民币
D. 设计服务的采购，单项合同估算价为200万元人民币

A B C D

标记纠错

28.

下列不属于承担赔偿损失的构成要件的是（　　）。

A. 具有违约行为
B. 造成损失后果
C. 赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则
D. 违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿

A B C D

标记纠错

29.

以下关于工伤的相关说法中正确的是（　　）。

A. 职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任
B. 社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定
C. 职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请
D. 社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助

A B C D

标记纠错

30.

以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（　　）。

A. 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
B. 保证本单位安全生产投入的有效实施
C. 确保项目安全生产费用有效使用
D. 定期考核分包企业安全生产管理情况

A B C D

标记纠错

31.

下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（　　）。

A. 担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师
B. 熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范
C. 经安全教育培训并考核合格
D. 具有较强的组织协调能力和良好的职业道德

A B C D

标记纠错

32.

下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。

A. 建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成
B. 注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息
C. 优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息
D. 违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息

A B C D

标记纠错

33.

下列关于效力待定合同的说法，正确的是（　　）。

A. 限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为经过追认有效
B. 限制民事行为能力人的订立的合同，相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起15日内予以追认
C. 行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利
D. 撤销应当以向人民法院或者仲裁机构申请

A B C D

标记纠错

34.

某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月10日。同年4月20，施工方为了避免延误工期，将主要建筑材料运送至工地现场，后因场外道路的审批问题，实际开工日期为5月20日。则建筑工程一切险的生效日为（　　）。

A. 4月10日
B. 4月20日
C. 5月1日
D. 5月20日

A B C D

标记纠错

35.

建筑施工企业不再具备安全生产条件但情节不严重的，将面临的行政处罚是（　　）。

A. 暂扣安全生产许可证
B. 吊销安全生产许可证
C. 注销安全生产许可证
D. 撤回安全生产许可证

A B C D

标记纠错

36.

下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有（）。

A. 合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点
B. 合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货
C. 施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付
D. 标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

A B C D

标记纠错

37.

以下担保方式必须由第三人提供的是（　　）。

A. 抵押
B. 质押
C. 留置
D. 保证

A B C D

标记纠错

38.

某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（　　）。

A. 应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失
B. 应该由建设单位组织返修
C. 应该由设计单位组织返修
D. 由施工单位负责返修，费用由设计单位承担

A B C D

标记纠错

39.

关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（　　）。

A. 环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意
B. 产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超标准排污费
C. 建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书
D. 拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府批准

A B C D

标记纠错

40.

关于借款合同的说法，正确的是（）。

A. 借款合同是实践合同
B. 对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付
C. 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息
D. 借贷双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率4倍，法院应当支持

A B C D

标记纠错

41.

以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（　　）。

A. 项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督
B. 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改
C. 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测
D. 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查

A B C D

标记纠错

42.

以下关于施工总分包单位安全生产责任的说法中正确的是（　　）。

A. 总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工
B. 总承包单位和分包单位对全部工程的安全生产承担连带责任
C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由总包单位承担全部责任
D. 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

A B C D

标记纠错

43.

安全文明施工费不包括（　　）。

A. 环境保护费
B. 文明施工费
C. 安全施工费
D. 永久设施费

A B C D

标记纠错

44.

下列属于国家所有的不可移动文物的是（　　）。

A. 壁画
B. 三星堆出土的文物
C. 中国博物馆的文物
D. 殷墟商文化遗址

A B C D

标记纠错

45.

根据《民法典》规定，下列各项内容中，不属于建设工程施工合同的内容是（　　）。

A. 工程范围
B. 建设工期
C. 诉讼时效
D. 拨款和结算

A B C D

标记纠错

46.

《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（　　）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 监理单位

A B C D

标记纠错

47.

根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（　　）。

A. 项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门
B. 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续
C. 招标人应当有进行招标项目的相应资金
D. 依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准

A B C D

标记纠错

48.

下列关于垫资的处理说法，正确的是（　　）。

A. 国家禁止垫资行为，因为垫资属于违法行为
B. 政府投资项目可由施工单位先行垫资建设
C. 当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款
D. 当事人对垫资不得约定利息

A B C D

标记纠错

49.

关于工程质量检测机构和检测人员的说法，正确的是（　　）。

A. 检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B. 检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C. 检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D. 质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

A B C D

标记纠错

50.

根据《建设工程质量管理条例》，设计单位质量责任的说法，正确的是（）。

A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B. 就审查合格的设计文件向施工单位进行技术交底
C. 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限
D. 设计文件不得指定生产厂、供应商

A B C D

标记纠错

51.

下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（　　）。

A. 未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成
B. 定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失
C. 定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同
D. 定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权

A B C D

标记纠错

52.

买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（　　）。

A. 现实交付
B. 简易交付
C. 占有改定
D. 指示交付

A B C D

标记纠错

53.

以下关于抵押的说法中正确的是（　　）。

A. 抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
B. 抵押权与其担保的债权同时存在
C. 抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有
D. 抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿

A B C D

标记纠错

54.

关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是（　　）。

A. 租赁合同是转移租赁物所有权的合同
B. 租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C. 在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权
D. 租赁合同终止时，承租人可以不返还租赁物

A B C D

标记纠错

55.

下列选项中，属于仲裁的基本特点的是（　　）。

A. 公权性
B. 程序性
C. 强制性
D. 保密性

A B C D

标记纠错

56.

以下关于施工企业资质的说法中正确的是（　　）。

A. 施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上
B. 施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备
C. 三级企业不再要求已完成的工程业绩
D. 施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上

A B C D

标记纠错

57.

关于诉讼时效，下列说法正确的是（　　）。

A. 法院不能主动适用诉讼时效
B. 超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭
C. 超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制
D. 当事人可以约定延长或缩短诉讼时效

A B C D

标记纠错

58.

下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（　　）。

A. 融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式
B. 承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁
C. 承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任
D. 在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利

A B C D

标记纠错

59.

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A. 一审程序包括特别程序和简易程序
B. 原告必须与案件有直接利害关系
C. 当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天
D. 对不公开审理的案件，不公开宣告判决

A B C D

标记纠错

60.

关于联合体投标，下列说法正确的是（　　）。

A. 联合体一方具备规定的资格条件即可
B. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C. 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标需重新审查
D. 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标

A B C D

标记纠错

61.

下列行为构成侵权之债的有（）。

A. 建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B. 路人帮助把受伤工人送至医院
C. 建筑物上坠落物品造成他人损害的
D. 拆除屋顶广告时将住户窗户损毁
E. 建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

A B C D E

标记纠错

62.

投标文件应当包括的内容有（　　）。

A. 已标价工程量清单
B. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
C. 项目管理机构
D. 投标函及投标函附录
E. 履约保证金

A B C D E

标记纠错

63.

下列关于法的形式，说法正确的是（）。

A. 《招标投标法实施条例》属于行政法规
B. 《招标公告发布暂行办法》属于部门规章
C. 《北京市工程质量管理条例》属于地方政府规章
D. 《建筑业企业资质管理规定》属于地方性法规
E. 《天津市房地产开发经营管理条例》属于地方性法规

A B C D E

标记纠错

64.

合同价款的确定方式有（　　），双方可在专用条款内约定采用其中一种。

A. 固定价格合同
B. 浮动价格合同
C. 可调价格合同
D. 成本加酬金合同
E. 固定成本合同

A B C D E

标记纠错

65.

致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（　　）。

A. 发包人严重拖欠工程价款，经过催告仍不支付
B. 发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准，经过催告仍不更换
C. 发包人经常召集各承包人的项目经理开会
D. 项目经理与总监理工程师之间存在矛盾
E. 要求承包人提交质量保证金

A B C D E

标记纠错

66.

关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有（）。

A. 组织制定和实施安全生产教育培训计划
B. 对建设工程项目的安全施工负责
C. 确保安全生产费用的有效使用
D. 监督危险性较大工程专项方案实施
E. 及时、如实报告生产安全事故

A B C D E

标记纠错

67.

关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A. 仲裁协议是书面协议
B. 仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可
C. 仲裁协议必须在纠纷发生之前达成
D. 没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E. 有效的仲裁协议排除了人民法院对争议解决的管辖权

A B C D E

标记纠错

68.

以下属于注册建造师权利的有（　　）。

A. 接受继续教育
B. 保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密
C. 在规定范围内从事执业活动
D. 执行技术标准、规范和规程
E. 保证执业成果的质量，并承担相应责任

A B C D E

标记纠错

69.

某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建设工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（）。

A. 由设计院设计范围错误引起的损失和费用
B. 原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用
C. 大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用
D. 突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸
E. 盘点时发现的短缺

A B C D E

标记纠错

70.

建设工程施工合同中属于承包人主要义务的有（　　）。

A. 及时验收工程
B. 提供必要施工条件
C. 自行完成建设工程主体结构施工
D. 接受发包人有关检查
E. 交付竣工验收合格的建设工程

A B C D E

标记纠错

71.

关于施工许可证核验的规定，说法正确的是（）。

A. 施工许可证的有效期为3个月
B. 项目停工1个月内，建设单位应当向发证机关报告
C. 因故不能按期开工超过1年的，应当核验施工许可证
D. 由施工单位负责申请办理施工许可证
E. 停工项目恢复施工的，建设单位应当向发证机关报告

A B C D E

标记纠错

72.

以下行为属于有效民事行为的有（　　）。

A. 行为人具有相应的民事行为能力
B. 意思表示真实
C. 不违反法律、行政法规的强制性规定
D. 不违背公序良俗
E. 不违反部门规章的相关规定

A B C D E

标记纠错

73.

下列选项中，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为有（　　）。

A. 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标
B. 使用伪造、变造的许可证件
C. 使用本公司的资质证书投标
D. 提供虚假的财务状况或者业绩
E. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明

A B C D E

标记纠错

74.

下列情形中，劳动者可以立即解除劳动合同，不需要事先告知用人单位的有（　　）。

A. 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，
B. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C. 未及时足额支付劳动报酬的
D. 未依法为劳动者缴纳商业保险费的
E. 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，

A B C D E

标记纠错

75.

下列选项中，属于投标人相互串通投标的有（　　）。

A. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
B. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C. 投标人之间约定中标人
D. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
E. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

A B C D E

标记纠错

76.

关于效力待定合同的说法，正确的是（）

A. 限制民事行为能力人实施的法律行为，须经过法定代理人追认才有效
B. 法定代理人未作表示的，视为追认
C. 相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，应承担连带责任
D. 无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务，视为追认
E. 行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿

A B C D E

标记纠错

77.

授予专利权的发明和实用新型应当具备（　　）。

A. 新颖性
B. 富有美感
C. 创造性
D. 实用性
E. 适于工业应用

A B C D E

标记纠错

78.

下列关于建设工程质量的最低保修期限说法，正确的是（　　）。

A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修期限为50年
B. 有防水要求的卫生间，合同约定保修期为8年，第6年发生了漏水，施工单位可以以超过法定最低保修期限为由拒绝维修
C. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年
E. 建设工程在超过合理使用年限后不得再继续使用

A B C D E

标记纠错

79.

下列案件中，任何条件下都不适用小额诉讼程序审理的有（　　）。

A. 一方当事人下落不明的纠纷
B. 人身关系
C. 财产确权纠纷
D. 涉外民事纠纷
E. 买卖合同

A B C D E

标记纠错

80.

公民、法人或者其他组织就下列行政协议提起行政诉讼的，人民法院应当依法受理的有（　　）。

A. 政府特许经营协议
B. 行政指导行为
C. 土地、房屋等征收征用补偿协议
D. 矿业权等国有自然资源使用权出让协议
E. 政府投资的保障性住房的租赁、买卖等协议

A B C D E

标记纠错

2022二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）