当前位置:首页建筑工程二级建造师二建建设工程法规及相关知识->2022二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷3

2022二级建造师《建设工程法规及相关知识》押题密卷3

卷面总分:80分 答题时间:240分钟 试卷题量:80题 练习次数:158次
单选题 (共60题,共60分)
1.

关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是( )。

  • A. 因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任
  • B. 因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理、返工,但不能减少支付工程价款
  • C. 工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修
  • D. 未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担
标记 纠错
2.

以下机关可以对法律规范提出审查要求的是(  )。

  • A. 国务院
  • B. 省政府
  • C. 公民
  • D. 企业事业组织
标记 纠错
3.

在建设工程活动中,以下不得代理的是(  )。

  • A. 工程招标
  • B. 材料采购
  • C. 诉讼
  • D. 承包
标记 纠错
4.

根据《标准化法》,关于团体标准的说法,正确的是(  )。

  • A. 仅供本团体成员约定采用
  • B. 团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要,协调相关市场主体共同制定的标准
  • C. 团体标准的技术要求不得低于推荐性国家标准
  • D. 团体标准在必要时与国家有关产业政策相抵触
标记 纠错
5.

下列关于用人单位经济性裁员的说法错误的是(  )。

  • A. 企业破产重整需要裁减人员20人以上的属经济性裁员
  • B. 生产经营发生严重困难裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的属于经济性裁员
  • C. 减人员方案要向劳动行政部门报告
  • D. 用人单位在6个月内重新招用人员的,应当通知被裁减的人员回来上班
标记 纠错
6.

以下关于建设用地使用权的说法中正确的是(  )。

  • A. 设立建设用地使用权可以采取转让或者划拨等方式
  • B. 建设用地使用权期间届满的,自动续期
  • C. 建设用地使用权消灭的,受让人应当及时办理注销登记
  • D. 建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
标记 纠错
7.

《招标投标法实施条例》规定,履约保证金不得超过中标合同金额的(  )。

  • A. 10%
  • B. 20%
  • C. 30%
  • D. 50%
标记 纠错
8.

下列选项中不属于评标委员会成员违法的是(  )。

  • A. 不按照招标文件规定的评标标准和方法评标
  • B. 私下接触投标人
  • C. 对依法应当否决的投标不提出否决意见
  • D. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字
标记 纠错
9.

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任,但是有下列情形的除外(  )。

  • A. 债务人下落不明,但有财产可供执行
  • B. 人民法院已经受理债务人破产案件
  • C. 债务人表示自己无力履行全部债务
  • D. 债务人表示自己丧失履行债务能力
标记 纠错
10.

以下不属于用益物权的是(  )。

  • A. 建设用地使用权
  • B. 宅基地所有权
  • C. 地役权
  • D. 土地承包经营权
标记 纠错
11.

以下关于施工许可证延期和使用的说法中正确的是(  )。

  • A. 建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工
  • B. 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起3个月内,向发证机关报告
  • C. 因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期
  • D. 施工许可证的延期以两次为限,每次不超过1个月
标记 纠错
12.

下列国有资金占控股地位依法必须招标的项目,可以邀请招标的是(  )。

  • A. 有特殊要求的
  • B. 技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的
  • C. 受自然环境限制的
  • D. 采用公开招标方式的费较高的
标记 纠错
13.

关于管辖权异议,下列说法正确的是(  )。

  • A. 当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的,视为受诉法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
  • B. 当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状前提出
  • C. 受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定
  • D. 管辖权异议的裁定不可上诉
标记 纠错
14.

下列选项中,不属于招标代理机构违法行为的是(  )。

  • A. 泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的
  • B. 为招标人编制招标文件
  • C. 招标代理机构在所代理的招标项目中投标的
  • D. 接受委托编制标底的中介机构为该项目的投标人提供咨询的
标记 纠错
15.

保证合同的当事人是(  )。

  • A. 保证人和债务人
  • B. 保证人和债权人
  • C. 债权人和债务人
  • D. 保证人和公证人
标记 纠错
16.

以下关于意外伤害保险的说法中正确的是(  )。

  • A. 建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险
  • B. 意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
  • C. 已在企业所在地参加工伤保险的人员,从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险
  • D. 建筑意外伤害保险的投保采用记名和计人数的方式
标记 纠错
17.

以下关于商标权的说法中正确的是(  )。

  • A. 商标专用权包括财产权和人身权的双重属性
  • B. 注册商标的有效期为10年,期满后不得续期
  • C. 商标专用权人应当将商标连同企业或者商誉同时转让
  • D. 转让注册商标的,转让人和受让人应当共同向商标局提出申请
标记 纠错
18.

关于失业保险金的领取,下列说法正确的是(  )。

  • A. 张某辞职创业,可以领取失业保险金
  • B. 领取失业保险金的期限最长为18个月
  • C. 失业保险金的标准,由省、自治区、直辖市人民政府确定,但不得低于城市居民最低生活保障标准
  • D. 失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的,领取失业保险金的期限最长为10个月
标记 纠错
19.

在施工合同履行过程中,当事人一方可以免除违约责任的情形是(  )。

  • A. 因为发包人拖延提供图纸,导致承包人未能按合同约定时间开工
  • B. 因为承包人自有设备损坏,导致工期拖延
  • C. 因为不可抗力影响,承包人无法在合同约定的工期内竣工
  • D. 因为施工场地平整未满足开工要求,承包人不能在开工通知中载明的开工日开工
标记 纠错
20.

工伤保险基金可以用于(  )。

  • A. 劳动能力鉴定
  • B. 投资运营
  • C. 兴建或者改建办公场所
  • D. 发放奖金
标记 纠错
21.

下列关于见证取样和送检的说法,错误的是(  )。

  • A. 见证人员是建设单位或工程监理单位人员
  • B. 见证人员应在试样或包装上作出标识、封志
  • C. 标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量
  • D. 检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况,及时报告工程所在地建设主管部门
标记 纠错
22.

关于开标,下列说法正确的是(  )。

  • A. 开标应当邀请半数以上投标人参加
  • B. 开标由招标代理机构主持
  • C. 开标时,由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
  • D. 投标文件由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件其他主要内容
标记 纠错
23.

关于劳动争议的解决方式,下列说法正确的是(  )。

  • A. 劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和劳动行政部门代表组成
  • B. 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成
  • C. 劳动争议申请仲裁的时效期间和诉讼时效期间一样
  • D. 劳动关系存续期间发生劳动争议的,劳动者申请仲裁时效不受限制
标记 纠错
24.

《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在(  )内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

  • A. 1小时
  • B. 2小时
  • C. 12小时
  • D. 24小时
标记 纠错
25.

以下不属于法人分类的是(  )。

  • A. 营利法人
  • B. 非营利法人
  • C. 特别法人
  • D. 特殊法人
标记 纠错
26.

某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日,发包人于5月10日向承包方发出开工通知,开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后,施工现场尚不具备开工条件,工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,该项目开工日期应当为(  )。

  • A. 5月1日
  • B. 5月10日
  • C. 5月20日
  • D. 5月30日
标记 纠错
27.

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,下列关于投诉说法正确的是(  )。

  • A. 投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起7日内向有关行政监督部门投诉
  • B. 投诉应当有明确的请求和必要的证明材料
  • C. 投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当直接向关行政监督部门投诉
  • D. 行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定
标记 纠错
28.

以下关于无资质承包主体承揽工程的说法中正确的是(  )。

  • A. 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院不予受理
  • B. 发包人对实际施工人的工程价款承担连带责任
  • C. 实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案第三人
  • D. 无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同
标记 纠错
29.

以下关于表现代理的说法中正确的是(  )。

  • A. 须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由是构成表见代理的主观要件
  • B. 被代理人在承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失
  • C. 须相对人为善意是构成表见代理的客观要件
  • D. 表见代理需要经过被代理人追认后才可以生效
标记 纠错
30.

关于施工现场固体废物污染环境的防治,下列说法正确的是(  )。

  • A. 转移固体废物出省的,应当向固体废物移入地的省级人民政府环保行政主管部门提出申请
  • B. 移出地的省人民政府环境保护行政主管部门同意后即可转移废物
  • C. 《绿色施工导则》规定,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于50%
  • D. 处置固体废物的单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物
标记 纠错
31.

关于总承包招标和两阶段招标,下列说法正确的是(  )。

  • A. 暂估价是指两阶段招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额
  • B. 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人应当分两阶段进行招标。
  • C. 投标人按照招标公告的要求提交不带报价的技术建议在第二阶段
  • D. 投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件在第二阶段
标记 纠错
32.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。

  • A. 实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
  • B. 发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
  • C. 实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或违法分包人为本案当事人
  • D. 发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
标记 纠错
33.

在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,属于(  )。

  • A. 工程重大安全事故罪
  • B. 重大责任事故罪
  • C. 重大劳动安全事故罪
  • D. 串通投标罪
标记 纠错
34.

关于建设工程施工合同无效的处理,说法错误的是(  )

  • A. 建设工程竣工验收不合格,但是修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持
  • B. 建设工程竣工验收合格,承包人请求参照合同的约定支付工程款的,应予支持
  • C. 建设工程竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收仍不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
  • D. 建设工程竣工验收不合格,承包人修复后的建设工程经竣工验收合格,承包人请求支付修复费的,应予支持
标记 纠错
35.

根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。

  • A. 企业负责人、项目负责人、安全生产管理人员已考核合格
  • B. 为职工办理工伤保险
  • C. 按照规定应为委托监理的工程,已委托监理
  • D. 已经确定建筑施工企业
标记 纠错
36.

某企业因生产经营不善,需要进行经济性裁员,下列员工应当优先留用的是(  )。

  • A. 李某半年前入职,与企业签订了一年的劳动合同
  • B. 赵某上个月与企业签订了无固定期限的劳动合同
  • C. 女职工孙某的丈夫在某上市公司担任高管,而且家中老人都有退休工资
  • D. 在企业担任门卫的劳务派遣人员张某
标记 纠错
37.

留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限。没有约定或者约定不明确的,一般情况下,留置权人应当给债务人(  )以上履行债务的期限。

  • A. 30日
  • B. 45日
  • C. 60日
  • D. 90日
标记 纠错
38.

以下关于安全生产许可证的说法中正确的是(  )。

  • A. 安全生产许可证的有效期为5年
  • B. 企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证期满后自动续期
  • C. 建筑施工企业安全生产许可证遗失补办,由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信息
  • D. 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后15日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续
标记 纠错
39.

以下不属于人身保险的是(  )。

  • A. 人寿保险
  • B. 伤害保险
  • C. 健康保险
  • D. 建筑工程一切险
标记 纠错
40.

下列关于质量保证金的预留与使用管理,下列说法正确的是(  )。

  • A. 质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%
  • B. 在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人应当降低质量保证金的数额
  • C. 缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
  • D. 缺陷责任期内,由他人原因造成的缺陷,承包人也要负责维修,但是承包人不承担维修费用
标记 纠错
41.

下列情形中,属于施工合同可撤销的情形是(  )。

  • A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
  • B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
  • C. 在订立施工合同时显失公平,损害了一方当事人的利益
  • D. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
标记 纠错
42.

下列关于合同变更的说法,正确的是(  )。

  • A. 合同生效后,当事人名称发生变更的,相当于合同发生了变更
  • B. 当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为已变更
  • C. 如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容,变更的内容对另一方有约束力
  • D. 合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商
标记 纠错
43.

根据《文物保护法》规定,单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在(  )内赶赴现场,并在(  )内提出处理意见。

  • A. 12小时;5日
  • B. 24小时;5日
  • C. 12小时;7日
  • D. 24小时;7日
标记 纠错
44.

关于违约责任,下列表述正确的是()。

  • A. 非违约方如果未尽到减损义务,对扩大的损失不能要求赔偿
  • B. 因第三人的原因造成违约的,应当由第三人向非违约方承担违约责任
  • C. 就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当继续履行债务
  • D. 支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式
标记 纠错
45.

按用人单位参保的建筑施工企业应以(  )为基数依法缴纳工伤保险费。

  • A. 工资总额
  • B. 企业净资产
  • C. 注册资金
  • D. 年收益总额
标记 纠错
46.

关于招标的资格审查,下列说法正确的是(  )。

  • A. 依法必须进行招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件
  • B. 通过资格预审的申请人少于3个的,应当重新审查
  • C. 潜在投标人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止5日前提出
  • D. 资格审查分为资格预审和资格后审
标记 纠错
47.

为了保护劳动者的权益,劳动者有下列情形的,用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是(  )。

  • A. 劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
  • B. 劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的
  • C. 与本单位订立无固定期限劳动合同的
  • D. 被依法追究刑事责任的
标记 纠错
48.

关于工程总承包企业,下列说法正确的是(  )。

  • A. 总承包单位就分包工程对建设单位承担全部责任
  • B. 工程保修书由建设单位与工程总承包单位、分包单位共同签署
  • C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担全部责任
  • D. 工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任
标记 纠错
49.

下列情形中,不会导致劳动合同无效或者部分无效的是(  )。

  • A. 某审计单位胁迫劳动者李某订立劳动合同,违背了李某的真实意思
  • B. 某施工单位和劳动者张某约定,在工地发生工伤,全部由张某自行承担医疗费用,单位不承担任何责任
  • C. 某运输公司和劳动者王某约定,由王某自己承担社会保险费用
  • D. 赵某因对合同条款产生误解和单位订立的劳动合同
标记 纠错
50.

以下关于专利权期限的说法中正确的是(  )。

  • A. 发明权的保护期限为20年
  • B. 实用新型的保护期限为15年
  • C. 外观设计的保护期限为10年
  • D. 专利权的保护期限自公告之日起计算
标记 纠错
51.

关于人民法院确定举证期限的,下列说法正确的是(  )。

  • A. 第一审普通程序案件不得少于十日
  • B. 当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日
  • C. 小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日
  • D. 适用简易程序审理的案件不得超过7日
标记 纠错
52.

关于借款合同还款期限和利率,说法正确的是(  )。

  • A. 借款人不能在还款期限届满前向贷款人申请展期
  • B. 办理贷款业务的金融机构贷款的利率,不受中国人民银行规定的贷款利率的上下限限制
  • C. 出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率5倍的除外
  • D. 自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立
标记 纠错
53.

关于和解的说法,正确的是()。

  • A. 和解只能在一审开庭审理前进行
  • B. 和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式
  • C. 和解不可以与仲裁、诉讼程序相结合
  • D. 当事人自行达成和解协议具有强制执行力
标记 纠错
54.

行政机关及其工作人员在行使行政职权时,受害人受到侵犯后,不可以请求国家赔偿的是(  )。

  • A. 违法拘留的
  • B. 违法使用警械造成受害人身体伤害或者死亡的
  • C. 违法征收的
  • D. 因受害人自己的行为致使损害发生的
标记 纠错
55.

以下属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是(  )。

  • A. 合同约定的工程即将通过验收的
  • B. 因承包方原因致使工程项目停工超过120天的
  • C. 同一工程分期施工的
  • D. 项目经理具有两种及以上专业的
标记 纠错
56.

某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请,说法正确的是()。

  • A. 施工单位申请执行的期间为1年
  • B. 申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级法院管辖
  • C. 申请执行本案的仲裁裁决,由合同签订地的中级法院管辖
  • D. 施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行
标记 纠错
57.

根据《招标投标法》规定,下列做法正确的是(  )。

  • A. 招标人收到投标文件后,应当签收保存并开启
  • B. 投标人少于5个,应当重新招标
  • C. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点
  • D. 逾期送达的投标文件,投标人有正当理由的,招标人不得拒收
标记 纠错
58.

下列属于货运合同中承运人的权利义务是(  )。

  • A. 托运人违反包装的规定的,承运人应当重新进行包装
  • B. 托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外
  • C. 承运人应当按照最便捷的运输路线,将货物运输到约定地点
  • D. 货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人可以请求支付运费
标记 纠错
59.

关于规划、消防、节能、环保等验收的规定,说法正确的是(  )。

  • A. 建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
  • B. 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收
  • C. 对于不需要申请消防验收的工程,建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案,住房和城乡建设主管部门可以进行抽查
  • D. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收
标记 纠错
60.

某建设工程项目,监理人发出的开工通知载明开工日期为2020年1月5日,2020年1月8日预付了5%的工程款,由于发包人原因未及时取得该工程施工许可证,尚不具备开工条件,并于2020年1月15日告知了承包人实际情况,发包人于2020年1月20日取得施工许可证,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》规定,开工日期为()。

  • A. 2020年1月5日
  • B. 2020年1月8日
  • C. 2020年1月15日
  • D. 2020年1月20日
标记 纠错
多选题 (共20题,共20分)
61.

根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有( )。

  • A. 优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
  • B. 施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理
  • C. 处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
  • D. 施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水
  • E. 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
标记 纠错
62.

以下属于评标委员会否决投标的情形是( )。

  • A. 投标人未按招标文件要求提交投标保证金的
  • B. 投标人的法定代表人未到场的
  • C. 未按招标文件要求密封的
  • D. 投标人对招标文件有异议的
  • E. 联合体投标未附有共同投标协议的投标文件
标记 纠错
63.

根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工合同中,不属于建设单位安全责任的有( )。

  • A. 编制施工安全生产规章制度和操作资料
  • B. 向施工单位提供准确的地下管线资料
  • C. 对拆除工程进行备案
  • D. 保证设计文件符合工程建设强制性标准
  • E. 为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
标记 纠错
64.

下列选项中,属于违法分包的有(  )。

  • A. 施工总承包单位未派驻项目负责人
  • B. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工全部分包给其他单位的
  • C. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
  • D. 建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
  • E. 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的
标记 纠错
65.

《劳动合同法》规定,被派遣劳动者被劳务派遣单位派遣后,用工单位应当履行的义务包括()。

  • A. 执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护
  • B. 告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬
  • C. 支付加班费、绩效奖金,提供与工作岗位相关的福利待遇
  • D. 对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
  • E. 用工单位可以将优秀的被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
标记 纠错
66.

关于劳动合同试用期的说法正确的有(  )。

  • A. 同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
  • B. 试用期不包含在劳动合同期限内
  • C. 劳动者和单位订立2年期限的劳动合同,约定3个月的试用期
  • D. 试用期属于劳动合同的必备条款
  • E. 3个月以内期限的劳动合同不得约定试用期
标记 纠错
67.

强制性标准监督检查的内容包括(  )。

  • A. 安全管理人员是否熟悉、掌握强制性标准
  • B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
  • C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
  • D. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
  • E. 工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是符合强制性标准的规定
标记 纠错
68.

根据《建设工程质量管理条例》,竣工验收应当具备的条件有(  )。

  • A. 有完整的技术档案
  • B. 完成工程结算备案
  • C. 有主要建筑材料的进场试验报告
  • D. 有设计单位签署的质量合格文件
  • E. 有施工企业签署的质量保修书
标记 纠错
69.

承揽合同中,属于定作人义务的是(  )。

  • A. 按照约定提供材料和协助承揽人完成工作
  • B. 定作人中途变更承揽工作的要求,不需要赔偿承揽人损失
  • C. 妥善保管工作成果
  • D. 定作人应当按照约定的期限支付报酬
  • E. 验收工作成果
标记 纠错
70.

下列关于标的物毁损灭失风险的承担,说法正确的有(  )。

  • A. 对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给买受人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担
  • B. 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担
  • C. 标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担
  • D. 标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的,不影响因出卖人履行义务不符合约定,买受人请求其承担违约责任的权利
  • E. 因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定时起承担标的物毁损、灭失的风险
标记 纠错
71.

关于施工节能的规定,下列说法正确的有(  )。

  • A. 鼓励使用散装水泥
  • B. 照明设计以满足最低照度作为原则,照度不应超过最低照度的20%
  • C. 对于施工周期较长的某些现场,可以按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化
  • D. 应就地取材,施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的90%以上
  • E. 优先采用地下水搅拌、地下水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
标记 纠错
72.

有下列情形的,生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案(  )。

  • A. 制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化
  • B. 应急指挥机构及其职责发生调整
  • C. 安全生产面临的风险发生变化
  • D. 应急资源发生变化
  • E. 在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题
标记 纠错
73.

有下列情形的,委托代理终止(  )。

  • A. 代理期限届满,但事务没有完成
  • B. 被代理人取消委托
  • C. 代理人没有经过对方同意,擅自辞去委托
  • D. 被代理人丧失民事行为能力
  • E. 代理人死亡
标记 纠错
74.

下列属于承揽业务不良行为的有(  )。

  • A. 利用向发包单位行贿、提供回扣承揽业务的
  • B. 以向招标人行贿的手段谋取中标的
  • C. 在施工中偷工减料的
  • D. 未按照节能设计进行施工的
  • E. 以他人名义投标,骗取中标的
标记 纠错
75.

以下关于建设工程债的说法中正确的有(  )。

  • A. 施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债
  • B. 施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款
  • C. 对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人
  • D. 对于支付工程款,建设单位是债权人,施工单位是债务人
  • E. 对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工单位是债权人
标记 纠错
76.

下列选项中,招标人可以取消中标人中标资格并不予退还投标保证金的情形有(  )。

  • A. 中标人无正当理由不与招标人订立合同
  • B. 中标人按约定与招标人签订合同
  • C. 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金
  • D. 招标人在签订合同时向中标人提出附加条件
  • E. 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
标记 纠错
77.

根据《劳动合同法》,劳动者的下列情形中,用人单位可以随时和劳动者解除劳动合同的有(  )。

  • A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
  • B. 劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
  • C. 严重违反用人单位的规章制度的
  • D. 被依法追究刑事责任的
  • E. 劳动者经过单位同意,同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务没有造成影响
标记 纠错
78.

下列选项中,属于诉讼时效中断的情形有(  )。

  • A. 债务人因意外去世,还未确定继承人
  • B. 债务人明确表示同意履行义务
  • C. 债权人向债务人提出履行债务的请求
  • D. 债权人被其他人绑架
  • E. 债权人就债权问题提起民事诉讼
标记 纠错
79.

某施工企业招标人的下列行为中,属于以不合理条件限制,排斥潜在投标人或者投标人的有()。

  • A. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
  • B. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
  • C. 限定或者指定特定的专利,商标,品牌,原产地或者供应商
  • D. 依法必须进行招标的项目,限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式
  • E. 根据招标项目的具体特点,设定资格,技术,商务条件
标记 纠错
80.

行政复议期间具体行政行为不停止执行,但下列情形下可以停止执行(  )。

  • A. 申请人认为需要停止执行的
  • B. 被申请人认为需要停止执行的
  • C. 复议机关认为需要停止执行的
  • D. 规章规定停止执行的
  • E. 法律规定停止执行的
标记 纠错

答题卡(剩余 道题)

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
多选题
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
00:00:00
暂停
交卷