2021年二建《建设工程法规及相关知识》深度自测卷1

1.

王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A. 560
B. 1360
C. 800
D. 1120

A B C D

标记纠错

2.

根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是( )。

A. 同一工程相邻分段发包的
B. 合同约定的工程验收合格的
C. 因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天（含），经建设单位同意的
D. 合同约定的工程提交竣工验收报告的

A B C D

标记纠错

3.

某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后。在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A. 保险公司承担全部损失
B. 保险公司承担除外责任以外的全部损失
C. 业主自行承担全部损失
D. 业主和保险公司协商分担损失

A B C D

标记纠错

4.

关于物权的说法，正确的是（）。

A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B. 用益物权人可以是该物的所有权人
C. 未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权
D. 物权的变动只能基于合同关系

A B C D

标记纠错

5.

某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）。

A. 700万元
B. 800万元
C. 900万元
D. 1000万元

A B C D

标记纠错

6.

根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。

A. 约定部分投标人放弃投标或者中标
B. 投标文件相互混装
C. 投标文件载明的项目经理为同一人
D. 委托同一单位或个人办理投标事宜

A B C D

标记纠错

7.

乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A. 该补充协议属于可撤销合同
B. 应以备案合同作为结算工程价款依据
C. 应以补充协议作为结算工程价款依据
D. 乙方行为构成合同违约

A B C D

标记纠错

8.

建设单位于2018年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2019年1月22日才决定开工，则建设单位（）。

A. 向发证机关报告后即可开工
B. 应向发证机关申请施工许可证延期
C. 应当报发证机关重新核验施工许可证
D. 应向发证机关重新申请领取施工许可证

A B C D

标记纠错

9.

关于评标的表述中，不正确的是（）。

A. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责
B. 评标委员会可以否决所有投标
C. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
D. 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果

A B C D

标记纠错

10.

某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于（）。

A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 危害公共安全罪

A B C D

标记纠错

11.

甲在A地块开一家饭店，但门口没有停车位。为满足客人需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲每月支付乙工厂 5000元，将工厂内停车场供其饭店客人免费停车。后来，甲公司将饭店转让给丙，关于A地块权利的说法，正确的是（）。

A. 甲对乙工厂的土地拥有租赁权
B. 甲乙应签订书面合同，并约定利用目的、方法、期限、费用等
C. 甲的权利自合同办理登记后获得
D. 甲转让饭店给丙，丙不得再向工厂主张该项权利

A B C D

标记纠错

12.

小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款 20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。

A. 小张取得该房屋的所有权
B. 小王必须收回房屋并向小李交付
C. 小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任
D. 小李与小王签订的合同有效

A B C D

标记纠错

13.

张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。

A. 无效，属于欺诈合同
B. 无效，责任应由张某承担
C. 有效，责任应由张某承担
D. 有效，责任应由甲公司承担

A B C D

标记纠错

14.

某工程施工合同中约定竣工日期为2014 年10 月31 日，工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7 天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7 天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8 小时; (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到7 天。则该工程的实际竣工日期应为( )。

A. 2014 年 11 月 7 日
B. 2014 年 11 月 14 日
C. 2014 年 11 月 21 日
D. 2014 年 11 月 28 日

A B C D

标记纠错

15.

关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是()。

A. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议
B. 投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉
C. 利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会书面提出异议
D. 投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投标人可以向法院起诉

A B C D

标记纠错

16.

关于建造师执业的说法，不正确的是()。

A. 同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理
B. 工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理
C. 注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换
D. 发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人

A B C D

标记纠错

17.

施工单位于2013年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于()起计算。

A. 2013年6月1日
B. 2013年8月30日
C. 2013年10月8日
D. 2013年10月20日

A B C D

标记纠错

18.

关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法不正确的是()。

A. 不良信用信息公开期限一般为6个月至3年
B. 对整改确有实效的，经批准可以缩短其不良行为记录信息的公布期限
C. 招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密和商业秘密的一律不得公开
D. 行政处理决定在被行政复议期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告

A B C D

标记纠错

19.

关于确定中标人，说法正确的是()。

A. 中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人
B. 第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标
C. 第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可在发出中标通知书后重做审查确认
D. 招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门

A B C D

标记纠错

20.

以下关于债权和物权的说法，不正确的是（）。

A. 债权的主体、内容、责任都具有相对性
B. 物权是绝对权，债权是相对权
C. 物权是依法设立，债权依约设立
D. 债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利

A B C D

标记纠错

21.

关于无权代理的说法，错误的是（）。

A. 超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B. 代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C. 对无权代理行为，“被代理人”能够行使“追认权”
D. 无权代理行为可能由行为人承担民事责任

A B C D

标记纠错

22.

关于计算机软件著作权的说法，不正确的是（）。

A. 软件著作权属于软件开发者
B. 接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有
C. 软件著作权需合理使用
D. 自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年

A B C D

标记纠错

23.

甲向银行借款，乙为保证人，则下列说法，正确的是（）。

A. 乙可以要求甲提供反担保
B. 如保证方式没有约定，乙承担一般保证责任
C. 保证合同为保证人与债务人签订的书面合同
D. 保证期间银行依法转让债权的，须取得乙的书面同意

A B C D

标记纠错

24.

下列关于债的表述，正确的是（）。

A. 债权只有通过当事人的约定才能产生
B. 债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人
C. 在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人
D. 建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务

A B C D

标记纠错

25.

下列关于法人的说法，正确的是（）。

A. 营业执照签发日期为营利法人的成立日期
B. 事业单位法人经依法登记成立
C. 机关法人属于非营利性法人
D. 法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿

A B C D

标记纠错

26.

下列关于我国法的形式和效力层级说法，正确的是（）。

A. 地方性法规可以就本行政区域内民族区域自治制度作出规定
B. 部门规章和地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该由国务院裁决
C. 部门规章的效力高于地方性法规
D. 根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会裁决

A B C D

标记纠错

27.

下列关于法人及法定代表人的说法中，正确的是（）。

A. 法定代表人以自己的名义从事民事活动
B. 法人以其部分财产独立承担民事责任
C. 机关法人属于非营利法人
D. 依法成立是法人产生的必经程序

A B C D

标记纠错

28.

甲企业与乙银行签订一份 50 万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的有（）。

A. 由于保证方式、范围、期间均没有明确的约定，该保证合同无效
B. 乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任
C. 乙银行仅有权要求丙企业对 50 万元债务本金承担责任
D. 乙银行有权直接要求丙企业对 50 万元债务及利息、罚息承担责任

A B C D

标记纠错

29.

关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是（）。

A. 发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B. 承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用
C. 施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D. 罚款是民事责任的承担方式之一

A B C D

标记纠错

30.

关于抵押的效力，下列说法正确的是（）。

A. 抵押人不得转让已办理登记的抵押物
B. 抵押人经抵押权人同意，可以转让抵押财产
C. 抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D. 变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿

A B C D

标记纠错

31.

关于延期开工、核验手续的说法，正确的是（）。

A. 施工许可证经核验不符合条件的，应当收回证件
B. 因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告
C. 停工期间，施工单位做好建筑工程的维护管理工作
D. 中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

A B C D

标记纠错

32.

某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。

A. 申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证
B. 申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续
C. 签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证
D. 建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证

A B C D

标记纠错

33.

关于建造师注册的说法，正确的是（）。

A. 取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
B. 注册申请需由建造师本人提出
C. 注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料
D. 注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期

A B C D

标记纠错

34.

某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为 5000 万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为（）。

A. 100 万元、100 万元
B. 80 万元、80 万元
C. 100 万元、80 万元
D. 80 万元、100 万元

A B C D

标记纠错

35.

在申请之日前 1 年内至资质许可决定作出前，施工企业的下列行为中，一定会导致资质升级或增项不被批准的是（）。

A. 拖欠农民工工资
B. 允许其他企业以本企业的名义承揽工程
C. 发生过安全生产事故
D. 由于工程质量纠纷被建设单位起诉到法院

A B C D

标记纠错

36.

某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。丙公司的行为视同（）。

A. 用其他建筑企业的名义承揽工程
B. 允许他人以本企业名义承揽工程
C. 与他人联合承揽工程
D. 违法分包

A B C D

标记纠错

37.

下列评标活动说法，正确的是（）。

A. 评标委员会在评标过程发现招标文件规定的评标标准和方法不合理，进行适当调整
B. 甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会书面通知其作出说明
C. 乙企业因为工程量漏项，主动书面提出了对投标文件的补充，评标委员会予以接受
D. 评标委员会确定 3 名中标候选人，由招标人进行排序

A B C D

标记纠错

38.

关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A. 投标文件逾期送达的，可以推迟开标
B. 未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
C. 招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件
D. 招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况

A B C D

标记纠错

39.

关于工程招标的说法，正确的是（）。

A. 使用国有企业事业单位资金的项目必须招标
B. 使用中国人民银行贷款的项目必须招标
C. 使用外国政府贷款的勘察单项合同估算价在 50 万元的项目
D. 采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标

A B C D

标记纠错

40.

关于投标人资格，说法正确的是（）。

A. 招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标
B. 存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标段进行投标
C. 投标人在投标有效期内分立的，投标失效
D. 投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门

A B C D

标记纠错

41.

根据《绿色施工导则》，关于节材与材料利用的说法，正确的是（）。

A. 应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低10%
B. 根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存
C. 采取技术和管理措施降低模板、脚手架等的周转次数，优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D. 应就地取材，施工现场800公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70％以上

A B C D

标记纠错

42.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A. 欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B. 当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持
C. 建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D. 当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

A B C D

标记纠错

43.

在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（）。

A. 承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效
B. 对垫资没有约定的，其利息应予以支付
C. 对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付
D. 工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日

A B C D

标记纠错

44.

关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A. 施工合同变更应当办理批准登记手续
B. 工程变更必须导致施工合同条款变更
C. 施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致
D. 当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

A B C D

标记纠错

45.

关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。

A. 无效合同具有违法性
B. 一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同无效
C. 无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在 1 个月内予以追认
D. 因重大误解订立的合同可撤销

A B C D

标记纠错

46.

甲乙双方签订合同。合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方拒绝。正确的是（）。

A. 原合同已终止
B. 必须签订变更协议
C. 合同主体未变更
D. 合同内容已变更

A B C D

标记纠错

47.

甲、乙公司于 2015 年 3 月 10 日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在 6 月 20 日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。

A. 2015年3月10日广东
B. 2015年6月20日广东
C. 2015年3月10日北京
D. 2015年6月20日北京

A B C D

标记纠错

48.

甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年 8 月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。

A. 所签的合同无效，建设单位必须支付工程款
B. 所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款
C. 所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款
D. 所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

A B C D

标记纠错

49.

根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收（）。

A. 施工企业应当向建设主管部门申请消防验收
B. 建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收
C. 建设单位在验收后应当报建设主管部门备案
D. 可以不经过消防验收，由建设主管部门进行抽查

A B C D

标记纠错

50.

下列关于商标与商标专用权的描述，正确的是（）。

A. 商标可以分为商品商标和服务商标两大类
B. 商标专用权的内容包括财产权和人身权
C. 商标专用权的保护对象是向国家商标管理机关申请注册的商标
D. 注册商标的有效期为 10 年，自申请之日起计算

A B C D

标记纠错

51.

某建设工程项目投保了建筑工程一切险，保险合同订立时间为 2010 年 1 月 12 日，保单列明了保险合同的生效日为 2010 年 1 月 18 日，项目的起重设备和部分材料于 2010 年 1 月 17 日运抵工地，2010 年 1 月 20 日，项目按合同如期开工，则建设工程一切险的保险责任自（）起始。

A. 2010年1月12日
B. 2010年1月17日
C. 2010年1月18日
D. 2010年1月20日

A B C D

标记纠错

52.

关于建设工程施工许可的说法，正确的是（）。

A. 投资50万的工程项目，不需要办理施工许可证
B. 取得施工许可证前，需要先办理土地手续，再取得用地规划许可证
C. 确定施工企业是申报施工许可证的前提条件
D. 成片开发的住宅小区工程已经委托监理是申请施工许可证的前提条件

A B C D

标记纠错

53.

关于招投标投诉，说法正确的是（）。

A. 投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理
B. 认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉
C. 以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回
D. 行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动

A B C D

标记纠错

54.

在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。

A. 可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人
B. 不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C. 须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D. 撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

A B C D

标记纠错

55.

注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。

A. 对设计变更有异议的
B. 未按要求提供注册建造师信用档案信息的
C. 工程停工已久，到其他项目任职的
D. 同时在两个工程担任项目负责人的

A B C D

标记纠错

56.

关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A. 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B. 招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实
C. 确定中标人的权利属于招标人
D. 中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

A B C D

标记纠错

57.

关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是（）。

A. 原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
B. 不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布
C. 不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询
D. 建筑市场不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年

A B C D

标记纠错

58.

甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（　　）。

A. 若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟
B. 若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担
C. 水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担
D. 若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担

A B C D

标记纠错

59.

关于工程分包的说法，正确的是（）。

A. 分包单位应当具有相应的资质条件
B. 中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包
C. 专业分包工程可以再次分包
D. 分包单位就分包工程承担按份责任

A B C D

标记纠错

60.

施工单位与建设单位就某工程签订了三份施工合同，施工结束后，建设工程质量验收合格，但经人民法院判定，三份合同均为无效合同。施工单位可请求法院参照（）结算建设工程价款。

A. 最先签订的合同
B. 实际履行的合同
C. 最后签订的合同
D. 双方的补充协议

A B C D

标记纠错

61.

关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A. 质押中的质物需转移占有
B. 专利权可以质押
C. 股权不可质押
D. 建设用地使用权不可质押
E. 土地所有权可以质押

A B C D E

标记纠错

62.

根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有()。

A. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
B. 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
C. 取得安全生产许可证发生重大安全事故的
D. 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
E. 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

A B C D E

标记纠错

63.

建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A. 转包、违法分包造成的损失
B. 偷工减料等造成的损失
C. 与监理单位串通造成的损失
D. 保管不善造成的损失
E. 中途变更承揽工作要求造成的损失

A B C D E

标记纠错

64.

下列关于两阶段招标说法，正确的是()。

A. 技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B. 第一阶段提出不带价格的技术方案
C. 第二阶段提交投标保证金
D. 第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E. 第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

A B C D E

标记纠错

65.

下列投标人的违法行为中，属于投标人相互串通投标的有()。

A. 投标人之间约定中标人
B. 投标人之间约定部分投标人放弃投标
C. 不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
D. 不同投标人的投标文件由同一单位编制
E. 属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标

A B C D E

标记纠错

66.

《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》规定，存在下列情形之一的，属于转包()。

A. 施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的
B. 施工总承包将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义转给其他单位施工的
C. 施工总承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员
D. 施工总承包以合作、联营、个人承包等形式，直接或变相将部分工程转给其他单位的
E. 专业作业承包人承包的范围是专业承包单位承包的全部工程，计取除上缴专业承包单位的“管理费”之外的全部工程款的

A B C D E

标记纠错

67.

国有资金控股必须依法招标的项目，招标人能够选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A. 排名第一的中标候选人放弃中标
B. 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C. 招标人认为排名第一的中标候选人价格提升
D. 第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E. 第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

A B C D E

标记纠错

68.

关于法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。

A. 部门规章与行政法规发生冲突时，由国务院提出意见
B. 对非国有财产的征收、征用只能制定法律
C. 行政法规可以制定民事基本制度
D. 设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行
E. 根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决

A B C D E

标记纠错

69.

下列关于企业法人与项目经理部的法律关系，说法正确的有（）。

A. 对于所有施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部
B. 项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构
C. 施工项目上可以设有项目经理
D. 施工企业的项目经理是一种施工企业内部的岗位职务
E. 项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以项目经理为被告提起诉讼

A B C D E

标记纠错

70.

下列与土地相关的权利的说法，正确的有（）。

A. 城市郊区的土地属于国家所有
B. 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记
C. 建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物应一并处分
D. 经营性用地的土地使用权应当出让的方式取得
E. 需役地上的用益物权转让时，受让人受地役权约束

A B C D E

标记纠错

71.

关于地役权的说法中，正确的有（）。

A. 地役权人可以自行决定地役权单独转让
B. 地役权可以单独抵押
C. 地役权合同可以采用口头形式
D. 地役权自地役权合同生效时成立
E. 地役权未经登记，不得对抗善意第三人

A B C D E

标记纠错

72.

关于工程建设标准的说法，正确的有（）。

A. 工程建设标准包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
B. 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全的技术要求，应当制定强制性国家标准
C. 工程建设重要的通用的信息管理标准、试验检验和评定方法标准、制图方法标准属于强制性标准
D. 推荐性国家标准由国务院有关行政主管部门制定
E. 制定国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行

A B C D E

标记纠错

73.

根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。

A. 投标人撤回已提交的投标文件
B. 投标人撤销已提交的投标文件
C. 投标人拒绝延长投标有效期
D. 中标人拒绝订立合同
E. 中标人拒绝提交履约保证金

A B C D E

标记纠错

74.

以下行为属于投标人违法可能导致投标无效或被否决的有（）。

A. 投标人与招标人存在利害关系，参与投标明显影响投标公正性
B. 存在控股、管理关系的两家单位参加同一项目中两个不同标段的投标
C. 投标人借用其母公司资质证书参与投标
D. 按规定期限内，投标人对招标文件发出异议
E. 投标人通过在投标文件中明确给予折扣，但低于成本

A B C D E

标记纠错

75.

关于投标人的做法，正确的有（）。

A. 注册在上海的施工企业可以对四川省的工程项目进行投标
B. 投标期间，甲公司分立为乙、丙两个公司后，电话及时通知了招标人
C. 甲公司在开标前，书面通知招标人，补充了投标文件的内容
D. 投标人因投标文件内容描述不细致，主动向评标委员会做出了说明
E. 按照招标文件的要求，投标人提交了包含两个投标报价的投标文件

A B C D E

标记纠错

76.

关于债的说法，正确的是（）。

A. 债权人只能向特定的人主张自己的权利
B. 在建设工程承包合同中，建设单位是债权人、施工单位是债务人
C. 债权是相对权
D. 债的内容是债的主体之间的权利义务
E. 债权是权利人请求义务人为一定行为作为的权利

A B C D E

标记纠错

77.

知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，下列关于知识产权说法，正确的是（）。

A. 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性、实用性
B. 知识产权具有财产权和人身权的双重属性
C. 对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型
D. 使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的专有性
E. 注册商标的有效期为 10 年自核准注册之日起计算，期满前 6 个月申请续展，每次续展的有效期为 5 年

A B C D E

标记纠错

78.

下列责任中，属于行政处罚的有（）。

A. 责令停产停业
B. 罚金
C. 暂扣或者吊销执照
D. 索赔损失
E. 治安拘留

A B C D E

标记纠错

79.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。

A. 建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B. 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C. 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
E. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期

A B C D E

标记纠错

80.

下列选项中，属于无效合同的有（）。

A. 建设单位与超越资质等级的施工单位签订的施工合同
B. 村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C. 施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同
D. 分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E. 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

A B C D E

标记纠错

2021年二建《建设工程法规及相关知识》深度自测卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021年二建《建设工程法规及相关知识》深度自测卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）