2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷1

1.

关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A. 施工企业自竣工验收合格之日起 15 日内办理备案
B. 竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C. 工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D. 工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

A B C D

标记纠错

2.

根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。

A. 对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B. 行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为
C. 调解行为
D. 行政指导行为

A B C D

标记纠错

3.

关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（）。

A. 纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税率
B. 小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额
C. 纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额
D. 当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣

A B C D

标记纠错

4.

关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A. 施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样
B. 设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C. 墙体保温材料必须实施见证取样和送检
D. 见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

A B C D

标记纠错

5.

某工程项目的建设单位甲于2007年2月1日发布招标公告，2007年3月1日发售招标文件，投标单位乙在招标文件规定的投标截止日2007年4月1日递交了投标文性。经过开标、评标，甲于2007年4月30日向乙发出中标通知书。甲、乙双方于2007年5月20日签订了施工合同，则乙受到要约条件约束的时间是( )。

A. 2007年3月1日~2004年4月1日：
B. 2007年4月1日~2004年4月30日
C. 2007年3月1日~2004年4月30日
D. 2007年4月30日~2004年5月20日

A B C D

标记纠错

6.

关于施工许可证的颁发，说法正确的是（）。

A. 发证机关应自受理申请之日起7 日，对符合规定的，颁发施工许可证
B. 对于证明文件不全的，可以10 日内一次告知建设单位需要补正的全部内容
C. 证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延
D. 对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7 日内书面或口头通知建设单位，并说明理由

A B C D

标记纠错

7.

企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。

A. 利息收入
B. 接收捐款收入
C. 财政拨款
D. 租金收入

A B C D

标记纠错

8.

某居民企业本年度取得各项收入总额为1 个亿，其中成本4000 万元，财政拨款2000 万元，上一年度亏损3000 万元，该企业本年度应缴纳的企业所得税为（）万元。

A. 1500
B. 1000
C. 1250
D. 250

A B C D

标记纠错

9.

除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A. 基本建设工程
B. 公益性工程
C. 大型工程
D. 小型工程

A B C D

标记纠错

10.

某高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《建设工程质量管理条例》的规定，应责令改正，处以（）的罚款。

A. 合同金额0.5％以上1％以下
B. 合同金额2％以上4％以下
C. 5万元以上10万元以下
D. 50万元以上100万元以下

A B C D

标记纠错

11.

关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A. 无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
B. 无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
C. 当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理
D. 当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

A B C D

标记纠错

12.

关于企业资质的说法，不正确的是（）。

A. 企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质
B. 申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定
C. 资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续
D. 企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级

A B C D

标记纠错

13.

下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。

A. 施工企业研发的新技术
B. 施工企业研发的计价软件
C. 施工企业编制的投标文件
D. 监理企业编制的监理大纲

A B C D

标记纠错

14.

根据《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许可证的申请由建设单位提出，建设行政主管部门接到申请后的（）内，应对符合条件的申请者颁发施工许可证。

A. 7日
B. 30日
C. 2个月
D. 3个月

A B C D

标记纠错

15.

下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）。

A. 双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同
B. 合同的标的、质量、价款、履行期限等主要条款应当招标文件和中标人的投标文件的内容一致
C. 如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议
D. 对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据

A B C D

标记纠错

16.

在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。

A. 拟制交付
B. 占有改定
C. 现实交付
D. 简易交付

A B C D

标记纠错

17.

下列行为中不符合承揽合同特征的是（）。

A. 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
B. 承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C. 承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理
D. 承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

A B C D

标记纠错

18.

关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A. 标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有
B. 试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买
C. 买卖合同是转移财产所有权的合同
D. 标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间
E. 因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物

A B C D E

标记纠错

19.

根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。

A. 30日
B. 60日
C. 20日
D. 3日

A B C D

标记纠错

20.

关于竣工结算文件编审的说法，正确的是（）

A. 实行总承包的工程,由具体承包人编制,由发包人直接审查
B. 政府投资项目,由所在地城乡规划主管部门审查
C. 建设项目竣工总结算由总承包人编制,发包人需直接审查,不可委托工程造价咨询机构进行审查
D. 单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查

A B C D

标记纠错

21.

甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。

A. 甲建设单位
B. 乙施工单位
C. 李某
D. 王某

A B C D

标记纠错

22.

下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是（）。

A. 22:00至次日6:00之间噪音应控制在55dB（A）
B. 6:00至22:00之间噪音控制在70dB（A）
C. 建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界
D. 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A）

A B C D

标记纠错

23.

关于借款合同的说法，正确的是（）。

A. 借款合同是实践合同
B. 对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付
C. 自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息
D. 借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

A B C D

标记纠错

24.

碎石、土石的再利用和回收率力争达到（）。

A. 20%
B. 40%
C. 50%
D. 30%

A B C D

标记纠错

25.

劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A. 职工代表
B. 用人代表
C. 企业工会代表
D. 劳动行政部门代表

A B C D

标记纠错

26.

某住宅项目进行公开招标，投标人在提交投标文件截止时间后，招标人发现投标人少于三个，此时（）。

A. 应正常开标
B. 应重新招标
C. 可进行议标
D. 可改为邀请招标

A B C D

标记纠错

27.

根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。

A. 发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可
B. 承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负
C. 承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息
D. 承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权

A B C D

标记纠错

28.

根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A. 依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月
B. 原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
C. 被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告
D. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

A B C D

标记纠错

29.

根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，应( )。

A. 撤销该信息
B. 缩短信息公布期限
C. 缩小信息公布范围
D. 由发布该信息的建设行政主管部门进行修正

A B C D

标记纠错

30.

根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

A. 当事人住所地
B. 调解协议履行地
C. 调解组织所在地
D. 调解协议签订地

A B C D

标记纠错

31.

根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（）。

A. 为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B. 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C. 有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商
D. 设计深度由设计单位酌定

A B C D

标记纠错

32.

某施工电梯因缺少专业机构检测标准即投入使用，建设行政主管部门对其作出查封、扣押的决定，该决定属于（）,至少应由（）行政执法人员实施。

A. 行政处罚，2名
B. 行政处罚，3名
C. 行政强制措施，2名
D. 行政强制措施，3名

A B C D

标记纠错

33.

下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。

A. 和解
B. 调解
C. 仲裁
D. 诉讼

A B C D

标记纠错

34.

王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。

A. 3.1万
B. 3.9万
C. 4.2万
D. 5.2万

A B C D

标记纠错

35.

下列属于可撤销合同的是（）。

A. 因重大误解订立的合同
B. 以合法形式掩盖非法目的的合同
C. 恶意串通，损害他人利益的合同
D. 无权代理签订的合同

A B C D

标记纠错

36.

关于竣工档案归档的说法，正确的有（）。

A. 总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施工档案
B. 实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交
C. 档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成
D. 勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交

A B C D

标记纠错

37.

关于评标规则的说法，正确的是（）。

A. 评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B. 招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
C. 投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
D. 评标委员会确定的中标候选人至少3 个，并标明顺序

A B C D

标记纠错

38.

某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。

A. 甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性
B. 乙公司未在招标项目所在地注册
C. 丁公司与丙公司单位负责人为同一人
D. 戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系

A B C D

标记纠错

39.

关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案的规定，下列说法正确的是（）。

A. 部门规章报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
B. 自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案
C. 自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
D. 地方政府规章报本级人民代表大会常务委员会备案

A B C D

标记纠错

40.

下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（）。

A. 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B. 承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C. 承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

A B C D

标记纠错

41.

某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，2010年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为（）。

A. 2010年10月1日
B. 2010年10月10日
C. 2010年10月20日
D. 2011年5月1日

A B C D

标记纠错

42.

乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A. 效力待定
B. 有效
C. 部分有效
D. 可撤销

A B C D

标记纠错

43.

应当吊销建设工程承包单位资质证书的情形是（）。

A. 一切超越本单位资质等级承揽工程的
B. 一切承包单位将承包的工程转包的
C. 一切违反法律规定进行分包的
D. 勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程，情节严重的

A B C D

标记纠错

44.

当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。

A. 基层
B. 派出法庭
C. 中级
D. 高级

A B C D

标记纠错

45.

总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负( )。

A. 连带责任
B. 按份责任
C. 主要责任
D. 直接责任

A B C D

标记纠错

46.

关于工程建设标准的说法，正确的有（）。

A. 国家标准和行业标准均是强制性标准
B. 工程建设国家标准由国务院住房城乡建设主管部门审查批准
C. 公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D. 国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次
E. 工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

A B C D E

标记纠错

47.

根据《环境噪声污染防治法》，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。

A. 设区的市级以上生态环境主管部门
B. 县级以上生态环境主管部门
C. 县级以上公安部门
D. 当地人民政府

A B C D

标记纠错

48.

关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量，下列说法错误的是（）。

A. 建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人
B. 建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人
C. 建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人
D. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人

A B C D

标记纠错

49.

建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一次生产教育培训并考核合格。

A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年

A B C D

标记纠错

50.

施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。

A. 继续按设计文件和图纸施工
B. 对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C. 对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D. 及时提出意见和建议

A B C D

标记纠错

51.

下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。

A. 查明事故发生的间接经济损失
B. 追究责任人的法律责任
C. 认定事故的性质和事故责任
D. 提出对受伤人员的赔偿方案
E. 提交事故调查报告

A B C D E

标记纠错

52.

关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（）。

A. 施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验
B. 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%
C. 施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样
D. 混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检

A B C D

标记纠错

53.

某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证，2018年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）。

A. 允许其继续施工，限期补办延期手续
B. 责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款
C. 责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款
D. 责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证

A B C D

标记纠错

54.

下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）。

A. 赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式
B. 赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
C. 赔偿损失具有一定的任意性
D. 赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

A B C D

标记纠错

55.

某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是（）。

A. 争议发生之后与甲达成的书面协议
B. 与乙在合同中约定的仲裁条款
C. 与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示
D. 与丁口头约定的仲裁意思表示

A B C D

标记纠错

56.

施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。

A. 放弃诉讼请求
B. 与对方当时进行和解
C. 提起上诉
D. 提供证据

A B C D

标记纠错

57.

甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（）法院进行管辖。

A. 原告住所地
B. 被告住所地
C. 不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖
D. 无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖

A B C D

标记纠错

58.

关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（）

A. 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离
B. 施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍
C. 施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
D. 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施

A B C D

标记纠错

59.

某建筑节能工程的隐蔽工程施工完毕后，应由（）主持验收。

A. 项目经理
B. 项目技术负责人
C. 监理工程师
D. 建设单位驻工地代表

A B C D

标记纠错

60.

关于建设工程缺陷责任期的说法正确的是（）。

A. 缺陷仅指建设工程质量不符合工程建设的强制性标准、设计标准
B. 缺陷责任期由发承包双方在承包合同中约定应当不超过1年
C. 由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
D. 缺陷责任期从工程提交竣工验收后报告之日起计

A B C D

标记纠错

61.

仲裁协议应当具备的内容是（）。

A. 仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会
B. 请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项
C. 仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会
D. 仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

A B C D

标记纠错

62.

关于仲裁协议的说法，不正确的有（）。

A. 申请仲裁必须书面协议，口头协议无效
B. 有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权
C. 仲裁委员会对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁
D. 仲裁协议效力确认，须由仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

A B C D

标记纠错

63.

施工企业提取安全生产费用的方式为（）

A. 自提自用
B. 政府收取
C. 第三方代管
D. 共同监管

A B C D

标记纠错

64.

根据《著作权法》，自然人作品著作权是（）。

A. 随作品的发表而自动产生
B. 随作品的创作完成而自动产生
C. 在作品上加注版权标记后自动产生
D. 在作品以一定的物质形态固定后产生

A B C D

标记纠错

65.

根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（）。

A. 在中国境内有所住
B. 在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天
C. 在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作
D. 在中国境内无住所，但是其持股公司在中国

A B C D

标记纠错

66.

在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）。

A. 及时判决
B. 强制执行
C. 留置送达
D. 重新调节

A B C D

标记纠错

67.

某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到关键性、较大体量的工程实物应采取的监理方式是（）。

A. 旁站
B. 巡视
C. 平行检验
D. 分段后平行检验

A B C D

标记纠错

68.

根据《标准化法》，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（）。

A. 行业标准即行废止
B. 行业标准优先适用
C. 国家标准优先适用
D. 两个同时适用

A B C D

标记纠错

69.

合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（）。

A. ①②③
B. ③②①
C. ②①③
D. ②③①

A B C D

标记纠错

70.

纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按（）征收环境保护税。

A. 45%
B. 55%
C. 65%
D. 75%

A B C D

标记纠错

71.

注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A. 同一工程分期施工
B. 发包方同意更换项目负责人
C. 承包方同意更换项目负责人
D. 停工超过120天承包方认为需要调整的

A B C D

标记纠错

72.

关于地役权,下列表述正确的是（）。

A. 当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B. 地役权合同一般包括解决争议的方法
C. 地役权自地役权合同签订时设立
D. 地役权自地役权合同生效时设立
E. 未经登记，不得对抗善意第三人

A B C D E

标记纠错

73.

下列选项中属于违法分包的情形有（）。

A. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B. 分包单位将其承包的建设工程再分包的
C. 总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的
D. 任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
E. 总承包单位将其承包的工程分包的

A B C D E

标记纠错

74.

建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（）。

A. 应当向登记机构申请变更登记
B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C. 登记机构应当收回建设用地使用权证书
D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分
E. 使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

A B C D E

标记纠错

75.

根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。

A. 招标范围
B. 招标文件
C. 招标方式
D. 招标组织形式
E. 招标代理机构

A B C D E

标记纠错

76.

根据《中华人民共和国文物保护法》，在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（）。

A. 具有科学价值的壁画
B. 与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的古代现代重要石刻
C. 历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品
D. 反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物
E. 具有历史、艺术价值的古脊椎动物化石

A B C D E

标记纠错

77.

关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（）。

A. 延长工作时间一般每日不得超过 1 小时
B. 用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间
C. 发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过 36 小时
D. 法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资 200%的工资报酬
E. 安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资 150%的工资报酬

A B C D E

标记纠错

78.

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（）。

A. 注册资本
B. 技术装备
C. 专业技术人员
D. 企业效益
E. 职工学历水平

A B C D E

标记纠错

79.

某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t 的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据《建设工程生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供（）。

A. 生产厂家的起重机制造许可证
B. 起重机出厂的产品合格证明
C. 机械燃油消耗定额证明
D. 租赁公司自行测试的性能检测记录
E. 具有相应资质检验检测机构出具的性能检测合格证明

A B C D E

标记纠错

80.

下列行为构成侵权之债的有（）。

A. 建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B. 路人帮助把受伤工人送至医院
C. 建筑物上坠落物品造成他人损害的
D. 拆除屋顶广告时将住户窗户损毁
E. 建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

A B C D E

标记纠错

81.

下列属于建筑工程五方责任主体项目负责人的是（）。

A. 勘察单位项目负责人
B. 设计单位项目负责人
C. 监理单位项目负责人
D. 施工单位主要负责人
E. 建设单位项目负责人

A B C D E

标记纠错

82.

依据《建筑工程施工许可管理办法》，某高技术产业园区拟进行二期建设，则应具备的条件有（）。

A. 已经办理用地批准手续
B. 已经委托监理企业
C. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D. 拆迁工作已经完成
E. 建设资金已经落实

A B C D E

标记纠错

83.

关于债权相对性的说法，正确的有（）。

A. 债权客体的相对性
B. 债权期限的相对性
C. 债权主体的相对性
D. 债权内容的相对性
E. 债权责任的相对性

A B C D E

标记纠错

84.

某工程开工前，发包人为该建设工程办理了建筑工程一切险及第三方责任险，并支付了保险费用，不属于保险的责任范围（）。

A. 由设计院设计范围错误引起的损失和费用
B. 原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为置换、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用
C. 大气变化、正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用
D. 突然性的被保险人无法控制并造成物质损失的爆炸
E. 盘点时发现的短缺

A B C D E

标记纠错

85.

关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。

A. 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利
B. 招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书
C. 全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分
D. 非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底
E. 非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底

A B C D E

标记纠错

86.

根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有（）。

A. 发明
B. 计算机软件
C. 实用新型
D. 商品商标
E. 外观设计

A B C D E

标记纠错

87.

下列行为侵犯了商标专用权是（）。

A. 经权利人同意，使用他人的注册商标
B. 同一种商品上，擅自使用与其注册商标近似的商标
C. 未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
D. 销售侵犯注册商标专用权的商品的
E. 伪造他人注册商标标识

A B C D E

标记纠错

88.

下列关于《中华人民共和国民法典》的说法，正确的是（）。

A. 担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效
B. 担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置
C. 第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保
D. 反担保同时也适用于《民法典》的规定
E. 担保的目的是保障特定债权实现

A B C D E

标记纠错

89.

根据《建设工程质量管理条例》，工程质量保修书必须明确的内容有（）。

A. 保修范围
B. 保修人员
C. 保修期限
D. 保修责任
E. 保修金比例

A B C D E

标记纠错

90.

关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，说法正确的是（）。

A. 如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次
B. 中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告
C. 因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续
D. 建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工
E. 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

A B C D E

标记纠错

91.

定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有（）。

A. 定金合同从合同订立时生效
B. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
C. 定金数额最高不得超过主合同标的额20％
D. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
E. 如果合同不能正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回

A B C D E

标记纠错

92.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（）。

A. 提供的设计有缺陷
B. 直接指定分包人分包专业工程不合格
C. 推荐购买的建筑构配件不符合强制性标准
D. 恶意拖欠施工单位的工程款
E. 未按约定及时支付安全生产措施费用

A B C D E

标记纠错

93.

关于工程竣工验收与备案的说法，正确的有（）。

A. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案
B. 质量监督机构应对工程竣工验收进行监督
C. 有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件
D. 工程竣工验收备案表一式两份，1份由施工单位保存，1份留备案机关存档
E. 竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件

A B C D E

标记纠错

94.

根据《建设工程安全生产管理条例》，关于项目专职安全生产管理人员责任的说法，正确的是（）。

A. 负责施工现场安全生产日常检?查并做好检查记录
B. 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
C. 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处
D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
E. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或做出处理决定

A B C D E

标记纠错

95.

关于工程保修期的说法，正确的有（）。

A. 基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
B. 双方可以约定屋面防水工程的保修期为10年
C. 建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
D. 保修期结束后返还质量保证金
E. 在保修期内施工企业一直负有维修保修义务

A B C D E

标记纠错

96.

关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A. 依法对设计文件进行交底
B. 依法保证使用的建筑材料等符合要求
C. 依法办理工程质量监督手续
D. 依法办理工程安全监督手续
E. 依法承揽工程的勘察、设计业务

A B C D E

标记纠错

97.

下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（）。

A. 实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定
B. 建设单位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止
C. 建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D. 批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告审批手续
E. 实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另行办理施工许可证

A B C D E

标记纠错

98.

民事诉讼的当事人有（）。

A. 原告
B. 被告
C. 律师
D. 法官
E. 共同诉讼人

A B C D E

标记纠错

99.

关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A. 仲裁协议是书面协议
B. 仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可
C. 仲裁协议必须在纠纷发生之前达成
D. 没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E. 有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权

A B C D E

标记纠错

100.

在施工过程中，施工人员发现设计图纸有差错时，施工单位技术负责人采取的正确做法有（）。

A. 继续按照工程设计图纸施工
B. 自行修改设计图纸
C. 追究设计单位违法责任
D. 及时提出意见和建议
E. 通过原设计单位进行修改

A B C D E

标记纠错

2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）