2021一建《建设工程项目管理》名师预测试卷4

1.

施工合同的实施中，应由（）进行建设工程施工合同交底。

A. 项目经理向施工员
B. 项目技术负责人向工程小组或分包人
C. 项目经理向合同管理人员
D. 合同管理人员向工程小组或分包人

A B C D

标记纠错

2.

下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是（）。

A. 1 人死亡
B. 3 人重伤、500 万元直接经济损失
C. 未造成人员伤亡，1000 万元的直接经济损失
D. 未造成人员伤亡，800 万元的直接经济损失

A B C D

标记纠错

3.

在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应（）。

A. 向建设主管部门报告
B. 向工程师发出书面索赔意向通知
C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失
D. 向工程师递交正式索赔报告

A B C D

标记纠错

4.

施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。

A. 工期和费用索赔均不能成立
B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立
C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立
D. 工期和费用索赔均能成立

A B C D

标记纠错

5.

关于政府对工程项目质量监督的实施程序，对工程实体质量和工程质量行为进行抽查、抽测的上一步和下一步分别是（）。

A. 受理建设单位办理质量监督手续；监督工程竣工验收
B. 受理建设单位办理质量监督手续；形成工程质量监督报告
C. 制订工作计划并组织实施；监督工程竣工验收
D. 制订工作计划并组织实施；形成工程质量监督报告

A B C D

标记纠错

6.

下列哪种情况发生时不能对变动总价合同的总价进行调整（）。

A. 施工队人员发生调整
B. 通货膨胀
C. 设计变更
D. 工程量变化

A B C D

标记纠错

7.

下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（）。

A. 开工前业主未能及时交付施工图纸
B. 异常恶劣的气候条件
C. 业主未能及时支付工程款造成工期延误
D. 工程师指示承包商加快施工进度

A B C D

标记纠错

8.

关于履约担保的说法，正确的有( )。

A. 履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保
B. 履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日
C. 履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
D. 质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在结算总价款的 2%

A B C D

标记纠错

9.

关于施工过程的作业质量控制的说法。正确的是（）。

A. 制定施工方案属于事中质量控制
B. 事后控制的目标是确保工序质量合格
C. 施工质量控制应贯彻全面、全员、全过程质量管理的思想
D. 分析影响因素属于事中质量控制

A B C D

标记纠错

10.

关于单价合同的说法，正确的是（）。

A. 投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标
B. 单价合同允许随工程量变化而调整工程单位，业主承担工程量方面的风险
C. 单价合同分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
D. 实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行

A B C D

标记纠错

11.

下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。

A. 工序质量的控制
B. 质量管理点的设置
C. 施工质量计划的编制
D. 工序质量偏差的纠正

A B C D

标记纠错

12.

某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。

A. 社会、经济原因
B. 技术原因
C. 管理原因
D. 人为事故和自然灾害原因

A B C D

标记纠错

13.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人的责任和义务不包括（）。

A. 办理建设工程施工许可证和建设工程规划许可证
B. 负责办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续
C. 承担承包人运输超重件所需的道路临时加固费用
D. 提供场外交通条件和场内交通条件

A B C D

标记纠错

14.

关于装配式建筑的质量管理，下列说法错误的是（）。

A. 装配式混凝土建筑的验收分为预制构件的质量验收和安装连接质量验收
B. 混凝土预制构件出场时的混凝土强度不宜低于设计强度的 60％
C. 混凝土预制构件调运，吊索水平夹角不宜小于 60°，不应小于 45°
D. 关于危险性较大的装配式建筑施工，相关施工机械在安装前应编制专项安装方案

A B C D

标记纠错

15.

为了取得施工成本管理的理想成效，应当从多方面采取措施实施管理。这些措施不包括（）。

A. 组织措施
B. 安全措施
C. 经济措施
D. 技术措施

A B C D

标记纠错

16.

安全检查制度是施工企业安全生产管理的一项重要内容，下列不属于安全检查内容的是（??）

A. 查思想
B. 查技术方法
C. 查隐患
D. 查伤亡事故

A B C D

标记纠错

17.

当协商和调解不成时，（　　）是解决国际工程承包合同争议的常用方式。

A. 诉讼
B. 和解
C. 第三方担保
D. 仲裁

A B C D

标记纠错

18.

下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是（）。

A. 物体存放不当
B. 个人防护用品缺陷
C. 未正确使用个人防护用品
D. 对易燃易爆等危险品处理不当

A B C D

标记纠错

19.

关于建设工程安全事故的处理，说法正确的有（）。

A. 事故发生后，事故单位负责人在接到报告后应于 2 小时之内向有关部门进行报告
B. 事故现场有关人员无论什么情况都不能越级直接汇报至事故发生地有关主管部门
C. 较大事故应逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
D. 未造成人员伤亡的一般安全事故，县级人民政府也必须组成事故调查组进行事故调查

A B C D

标记纠错

20.

某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成6人死亡，10人重伤，经调查，为现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。

A. 操作责任的较大事故
B. 操作责任的重大事故
C. 指导责任的较大事故
D. 指导责任的重大事故

A B C D

标记纠错

21.

安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告；单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A. 本单位负责人；1
B. 本单位负责人；2
C. 工程建设单位负责人；1
D. 工程建设单位负责人；2

A B C D

标记纠错

22.

关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法,正确的是（）。

A. 存放化学溶剂的库房地面和高 250mm 墙面必须进行防渗处理
B. 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识
C. 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网
D. 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

A B C D

标记纠错

23.

关于安全检查制度的说法，错误的是（）。

A. 安全检查目的是清除隐患、防止事故、改善劳动条件
B. 安全检查内容包括查思想、查管理、查隐患、查整改、查伤亡事故处理
C. 安全检查重点是检查“三违”和安全责任制的落实
D. 安全隐患处理程序是登记－整改－复查－归档

A B C D

标记纠错

24.

预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅱ级预警用（）。

A. 红色
B. 橙色
C. 黄色
D. 蓝色

A B C D

标记纠错

25.

关于工程变更的说法，错误的是（）。

A. 合同实施中，承包人应就合同范围内的业主变更无条件执行
B. 工程变更的索赔有效期一般为 7 天
C. 工程变更的补偿范围越大，承包人的风险越大
D. 工程变更索赔期越长，对承包人越有利

A B C D

标记纠错

26.

生产安全事故综合应急预案编制的主要内容中，应急响应不包括（??）

A. 响应分级
B. 响应程序
C. 应急结束
D. 应急处理

A B C D

标记纠错

27.

建设工程产品的时代性、社会性与多样性决定了其环境管理的（　　）

A. 协调性
B. 持续性
C. 多变性
D. 经济性

A B C D

标记纠错

28.

用于进度计划编制的软件都是基于（）的原理编制的。

A. 横道图进度计划
B. 工程网络计划
C. 关键日期表
D. 关键路线

A B C D

标记纠错

29.

建设周期一年半以上的工程项目，采用变动总价合同时，应考虑引起价格变化的因素不能包括（）。

A. 银行利率的调整
B. 外汇汇率的影响
C. 人工工资的上涨
D. 国家政策改变引起的工程费用上涨

A B C D

标记纠错

30.

招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为（）。

A. 要约
B. 要约邀请
C. 承诺
D. 承诺生效

A B C D

标记纠错

31.

监理人更换总监理工程师时，应提前（　　）天向委托人书面报告，经其同意后方可更换。

A. 3
B. 7
C. 9
D. 14

A B C D

标记纠错

32.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（　　）万元人民币。

A. 50
B. 80
C. 100
D. 120

A B C D

标记纠错

33.

施工合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象一般不包括（）等。

A. 业主的工作
B. 工程师的工作
C. 设计人的工作
D. 承包人的工作

A B C D

标记纠错

34.

债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（）担保。

A. 保证
B. 质押
C. 抵押
D. 留置

A B C D

标记纠错

35.

线性组织结构的特点是（）。

A. 每一个工作部门只有一个直接的下级部门
B. 每一个工作部门只有一个直接的上级部门
C. 谁的级别高，就听谁的指令
D. 可以越级指挥或请示

A B C D

标记纠错

36.

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程质量验收划分为（）。

A. 分部工程、分项工程和检验批
B. 分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批
C. 单位工程、分部工程、分项工程和检验批
D. 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

A B C D

标记纠错

37.

合同跟踪的对象不包括（）。

A. 承包的任务
B. 工程小组或分包人的工程或工作
C. 业主与监理的工作
D. 设计的工作

A B C D

标记纠错

38.

下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。

A. 收集准备索赔资料
B. 编写法律诉讼文件
C. 防止对方提出索赔
D. 发出最终索赔通知

A B C D

标记纠错

39.

建设工程项目的总进度目标是在项目的（　　）阶段确定的。

A. 决策
B. 实施
C. 设计
D. 施工

A B C D

标记纠错

40.

监理人的检查和检验影响施工正常进行，且经检查检验不合格的，工期（　　），影响工程正常施工的费用应由（　　）承担。

A. 给予顺延；发包人
B. 给予顺延；承包人
C. 不予顺延；承包人
D. 不予顺延；发包人

A B C D

标记纠错

41.

某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（）。

A. 分别为2天和3天
B. 均为2天
C. 分别为2天和4天
D. 均为0天

A B C D

标记纠错

42.

关于 FIDIC《土木工程施工合同条件》的说法，不正确的有（）。

A. 该合同主要用于发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目
B. 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整
C. 合同计价方式属于单价合同，不包含任何包干价格
D. 由业主委派工程师管理合同

A B C D

标记纠错

43.

下列关于索赔费用计算中不正确的是（）。

A. 由于非承包商的原因造成机械停工的窝工费，若为承包商自有的设备，则按照台班折旧费进行计算
B. 由于非承包商的原因造成机械停工的窝工费，如为承包商租赁的设备，则按照实际租金和调进调出费的分摊进行计算
C. 对于非承包商原因造成工程暂停，承包商进行利润索赔一般都成功
D. 索赔费用的计算方法包括：实际费用法、总费用法和修正的总费用法

A B C D

标记纠错

44.

诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（）。

A. 3个月到3年
B. 6个月到3年
C. 3个月
D. 6个月

A B C D

标记纠错

45.

按照索赔有关当事人分类，索赔不包括（　　）

A. 承包人与发包人之间的索赔
B. 承包人与分包人之间的索赔
C. 分包人和发包人之间的索赔
D. 承包人和保险人之间的索赔

A B C D

标记纠错

46.

下列关于建设工程项目策划的说法，错误的是（）。

A. 旨在为项目建设的决策和实施增值
B. 工程项目策划是一个开放性的工作过程
C. 其实质是知识管理的过程
D. 其实质是知识组合的过程

A B C D

标记纠错

47.

收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议（）天前报委托人。

A. 7
B. 14
C. 28
D. 30

A B C D

标记纠错

48.

下列关于职业健康安全与环境管理体系的维持，说法正确的是（）。

A. 管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制
B. 内部审核是企业最高管理者对管理体系的系统评价
C. 合规性评价分公司级和项目组级
D. 对项目组级的评价至少每年一次

A B C D

标记纠错

49.

关于应急预案体系的说法，下列正确的是（）。

A. 生产规模小、危险因素少的生产经营单位，其专项应急预案和现场处置方案可以合并编写
B. 专项应急预案是针对各类事故的综合性文件
C. 针对脚手架的拆除应编制现场处置方案
D. 现场处置方案应根据风险评估及危险性控制控制措施逐一编制

A B C D

标记纠错

50.

下列有关生产安全事故应急预案的论述，不正确的是（）。

A. 生产安全事故应急预案体系的构成主要有：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案
B. 基坑开挖、脚手架拆除等不需编制专项应急预案
C. 应急预案是对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南
D. 应急预案的制定，首先必须与重大环境因素和重大危险源相结合

A B C D

标记纠错

51.

下列属于委托合同的是（）

A. 咨询合同
B. 勘察合同
C. 设计合同
D. 施工合同

A B C D

标记纠错

52.

关于施工承包合同中缺陷责任与保修的说法，正确的是（）。

A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，最长不超过12个月
B. 缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定的各部位保修年限承担保修义务
C. 因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自竣工验收合格之日开始计算
D. 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日开始计算

A B C D

标记纠错

53.

担保是一种特殊的民事法律关系，与民事法律关系相比，担保的内容处于一种（）的状态，即当债务人不按主合同之约定履行债务导致债权无法实现时，担保的权利和义务才能确定并成为现实。

A. 确定
B. 不确定
C. 稳定
D. 条件

A B C D

标记纠错

54.

当随机抽样方案合理且样本数量足够大时，在生产能力处于正常、稳定状态，质量特性监测数据趋于（）分布。

A. 标准
B. 正态
C. 均匀
D. 正弦

A B C D

标记纠错

55.

下列关于施工企业项目经理的说法中，正确的是（　　）

A. 项目经理经双方确定后，不可更换
B. 承包人需要更换项目经理的，只需提前14天通知发包人和监理人即可
C. 项目经理确需离开施工现场，应事先通知监理人，并取得发包人书面同意
D. 承包人任命项目经理后，只需向发包人提交为项目经理缴纳社会保险的有效证明，项目经理即可履行职责

A B C D

标记纠错

56.

关于维修保函和保留金的说法，正确的是（）。

A. 与保留金相比，维修保函对发包人有利
B. 与保留金相比，维修保函对承包人有利
C. 维修保函对业主有一定的风险
D. 对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求

A B C D

标记纠错

57.

关于事故处理原则的说法，不属于四不放过原则的是（）。

A. 事故原因未查清不放过
B. 事故责任人未受到处理不放过
C. 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过
D. 事故没有上报不放过

A B C D

标记纠错

58.

在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用（）。

A. 成本加固定费用合同
B. 成本加固定比例费用合同
C. 最大成本加费用合同
D. 成本加奖金合同

A B C D

标记纠错

59.

银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的（）左右。

A. 5％
B. 10％
C. 20％
D. 35％

A B C D

标记纠错

60.

关于保修期内的修复费用，以下说法错误的是（）。

A. 保修期内，因承包人原因造成的工程缺陷，承包人应负责修复，并承担费用
B. 保修期内，因发包人原因造成的工程缺陷，可以委托承包人修复，发包人承担费用
C. 保修期内，因承包人原因造成工程缺陷，承包人拒绝修复的，经发包人催告无效，发包人可另行委托第三方修复，承包人承担费用
D. 保修期内，因承包人原因造成工程缺陷，承包人拒绝修复的，经发包人催告无效，发包人可另行委托第三方修复，修复范围超过缺陷范围，超出部分由承包人承担

A B C D

标记纠错

61.

下列关于招标信息的发布与修正的说法中，正确的是（）。

A. 在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致
B. 自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7日
C. 投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，对于所附的设计文件，招标人可以向投标人收取适当费用
D. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前发出

A B C D

标记纠错

62.

关于施工合同分析的说法，正确的是()。

A. 合同分析就是分析合同中的漏洞，发现索赔的机会
B. 合同分析中对于发包人，主要分析发包人的监督责任
C. 工程变更的补偿范围越大，承包人风险就越小
D. 对于拖欠工程款的合同责任的分析是合同价格分析的重点内容

A B C D

标记纠错

63.

建设工程项目进度控制的目的是（）。

A. 通过控制以实现工程的进度目标
B. 编制进度计划
C. 论证进度目标是否合理
D. 跟踪检查进度计划

A B C D

标记纠错

64.

物资采购合同中，（）验收方式是运用最广泛的。

A. 驻场
B. 提货
C. 接运
D. 入库

A B C D

标记纠错

65.

下列关于索赔费用的计算方法，说法正确的是（）。

A. 实际费用法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿
B. 实际费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额
C. 总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理
D. 修正的总费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法

A B C D

标记纠错

66.

对于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（　　）日内作出批复。

A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

A B C D

标记纠错

67.

评标的核心是（　　），是对标书进行实质性审查。

A. 初步评审
B. 综合评审
C. 详细评审
D. 响应性评审

A B C D

标记纠错

68.

国家规定特大伤亡事故是指一次死亡（）的安全事故。

A. 10人以上
B. 2人以上
C. 3人以上
D. 5人以上

A B C D

标记纠错

69.

某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50 工日，增加配合用工 10 工日，机械一个台班，合同约定人工单价为 30 元/工日，机械台班为 360 元/台班，人员窝工补贴费12 元/工日，承包商可得该项索赔为（）元。

A. 1260
B. 1372.2
C. 1474.2
D. 1080

A B C D

标记纠错

70.

关于 FIDIC《EPC 交钥匙项目合同条件》特点的说法，正确的是（）。

A. 适用于承包商做大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程
B. 合同采用固定总价合同，只有在特定风险出现时才调整价格
C. 业主委派工程师管理合同，监督工程进度质量
D. 承包商承担的风险较小

A B C D

标记纠错

71.

企业质量管理体系文件由（）构成。

A. 质量方针和质量目标
B. 质量记录
C. 质量报告
D. 质量手册
E. 程序性文件

A B C D E

标记纠错

72.

下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。

A. 编制资金使用计划
B. 及时准确记录、收集、整理、核算实际发生的成本
C. 选用最合适的施工机械
D. 编制施工成本控制的工作计划
E. 使用先进、高效的机械设备

A B C D E

标记纠错

73.

关于施工成本计划编制的说法，正确的有（）。

A. 在编制施工成本支出计划时，无需考虑不可预见费
B. 施工成本可分解为人工费、材料费、机械费、间接费和税金
C. 编制施工成本计划可利用控制项目进度的网络进度计划
D. 编制施工成本计划的关键是确立目标成本
E. 按进度编制的施工成本计划可以用"时间-成本累积曲线"来表示

A B C D E

标记纠错

74.

在施工作业质量控制点中，属于“见证点”的施工作业有（）。

A. 重要部位施工
B. 压力容器特种作业
C. 隐蔽工程
D. 专项施工方案
E. 砌体施工

A B C D E

标记纠错

75.

下列属于成本管理中组织措施的有（）。

A. 对成本管理目标进行风险分析
B. 落实业主签证
C. 加强施工调度
D. 做好施工采购计划
E. 结合施工方法，进行材料使用的比选

A B C D E

标记纠错

76.

某工作横道图费用偏差分析如下图，正确的有（）。

A. 费用超支
B. 进度较快
C. 效率较高
D. 可采用抽出部分人员，放慢进度的措施
E. 投入超前

A B C D E

标记纠错

77.

动态控制原理中，设计过程中投资的计划值与实际值的比较包括（）。

A. 工程概算与投资规划的比较
B. 概算与预算的比较
C. 投资规划与预算的比较
D. 工程概算与工程合同价的比较
E. 工程预算与合同价的比较

A B C D E

标记纠错

78.

评标是施工招投标活动的最后一步，下列属于评标阶段工作内容的有（　　）

A. 详细评审
B. 初步评审
C. 评标的准备
D. 组织标前会议
E. 编写评标报告

A B C D E

标记纠错

79.

分部工程的划分原则有（??）

A. 按工程量、技术难度确定
B. 按专业性质、工程部位确定
C. 按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别确定
D. 按施工时间、工程规模确定
E. 按主要工种确定

A B C D E

标记纠错

80.

建设工程项目设计阶段的主要任务包括（　　）。

A. 技术设计
B. 编制设计任务书
C. 初步设计
D. 编制可行性研究报告
E. 施工图设计

A B C D E

标记纠错

81.

在国际上，工程建设物资采购的常用模式有（　　）。

A. 行政指定采购
B. 业主方自行采购
C. 承包商采购
D. 与承包商约定指定供应商采购
E. 行业协会统一采购

A B C D E

标记纠错

82.

下列按成本构成要素划分的建筑安装工程费用中，应计入规费的有（）。

A. 养老保险费
B. 教育费附加
C. 住房公积金
D. 检验试验费
E. 奖金

A B C D E

标记纠错

83.

根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017规定，项目管理机构负责人的权限包括（）。

A. 参与项目招标、投标和合同签订
B. 组织或参与编制项目管理规划大纲
C. 主持项目管理机构工作
D. 参与工程竣工验收
E. 在授权范围内与项目相关方进行直接沟通

A B C D E

标记纠错

84.

下列属于施工技术准备工作内容的有（）。

A. 熟悉施工图纸
B. 进行测量放线
C. 组织设计交底和图纸审查
D. 审核相关质量文件
E. 绘制各种施工详图

A B C D E

标记纠错

85.

工程质量监督报告的基本内容包括（）

A. 工程项目概况
B. 项目参建各方的质量行为检查情况
C. 工程项目实体质量抽查情况
D. 历次质量监督检查中提出质量问题的整改情况
E. 检查其整改情况

A B C D E

标记纠错

86.

建设工程项目质量控制系统与建筑企业按照GB／T 19000--2008族标准建立的质量管理体系相比较，具有的不同点包括（　　）。

A. 服务的范围不同
B. 处理的原则不同
C. 作用的时效不同
D. 控制的目标不同
E. 评价的方式不同

A B C D E

标记纠错

87.

根据《招标投标法实施条例》(国务院令第613号)，下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（　　）。

A. 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B. 设定的资格、技术、商务条件与招标项目合同履行无关
C. 依法必须进行招标的项目以特定行政区域作为加分条件或者中标条件
D. 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
E. 必须进行招标的项目依法限定投标人的所有制形式或者组织形式

A B C D E

标记纠错

88.

关于总价合同的特点，下列说法正确的有（??）

A. 发包单位能更容易、更有把握地对项目进行控制
B. 评标时易于迅速确定最低报价的投标人
C. 业主的风险较大，承包商将承担较小的风险
D. 在施工进度上能极大调动承包人的积极性
E. 必须将设计与施工方面的变化控制在最小限度内

A B C D E

标记纠错

89.

建设工程安全事故处理的原则有（）。

A. 事故单位未受到处理不放过
B. 事故原因未查清不放过
C. 责任人员未处理不放过
D. 整改措施未落实不放过
E. 有关人员未受到教育不放过

A B C D E

标记纠错

90.

项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（）。

A. 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策
B. 调配并管理进入工程项目的各种生产要素
C. 对工程项目施工进行有效控制
D. 严格财务制度，加强财务管理
E. 确保工程质量和工期，实现安全、文明生产

A B C D E

标记纠错

91.

施工总承包管理模式与施工总承包模式相比，其优点有（）。

A. 整个项目合同总额的确定较有依据
B. 投标人的报价较有依据
C. 可以为分包单位提供更好的管理和服务
D. 有利于业主节约投资
E. 可以缩短建设周期

A B C D E

标记纠错

92.

关于建设工程项目策划的说法，正确的是（）。

A. 工程项目策划只针对建设工程项目的决策和实施
B. 旨在为项目建设的决策和实施增值
C. 工程项目策划是一个封闭性的工作过程，其实质就是知识组合的过程
D. 建设工程项目决策阶段策划的主要任务确定如何组织该项目的开发或建设

A B C D

标记纠错

93.

在施工过程中投资的计划值和实际值的比较不包括（）。

A. 工程概算与工程预算的比较
B. 工程合同价与工程概算的比较
C. 工程款支付与工程合同价的比较
D. 工程款支付与工程概算的比较
E. 工程决算与工程款支付的比较

A B C D E

标记纠错

94.

合同分析，一般要分析的内容包括（）。

A. 合同的法律基础
B. 施工工期
C. 违约责任
D. 承包人的主要任务
E. 竣工结算程序

A B C D E

标记纠错

95.

工程建设监理实施细则的内容包括（　　）。

A. 专业工程的特点
B. 监理工作的流程
C. 监理工作的性质
D. 监理工作的方法和措施
E. 监理工作的控制要点及目标值

A B C D E

标记纠错

96.

网络计划检查的主要内容包括（??）。

A. 资源状况
B. 非关键工作的进度
C. 成本状况
D. 关键工作进度
E. 社会状况

A B C D E

标记纠错

97.

关于项目质量的影响因素分析的说法，正确的是（）。

A. 人的因素起决定性作用
B. 材料包括工程材料和施工用料等
C. 设备是指工程设备，是组成工程实体的工艺设备和各类机具
D. 质量管理体系属于环境因素中的社会环境因素
E. 决策的理性化程度属于环境因素中的管理环境因素

A B C D E

标记纠错

98.

项目质量控制体系的建立原则包括（）。

A. 分层次规划原则
B. 分阶段规划原则
C. 目标分解原则
D. 质量责任制原则
E. 持续改进原则

A B C D E

标记纠错

99.

关于竣工质量验收程序和组织，下列说法正确的是（）。

A. 实行监理的工程，工程竣工报告须经监理工程师签署意见。
B. 建设单位应对工程质量进行竣工验收预验收，存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改
C. 工程竣工质量验收由建设单位负责组织实施
D. 建设单位应当在验收工程竣工验收14个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构
E. 参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

A B C D E

标记纠错

100.

工程质量管理常用数理统计方法中，排列图方法可用于（）的数据状况描述。

A. 质量偏差
B. 质量稳定程度
C. 质量缺陷
D. 造成质量问题原因
E. 质量受控情况

A B C D E

标记纠错

2021一建《建设工程项目管理》名师预测试卷4

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2021一建《建设工程项目管理》名师预测试卷4

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）