2025一建《建设工程项目管理》预测试卷

1.

在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第34天，则工作A的总时差和自由时差()天。

A. 均为11
B. 分别为10和9
C. 均为10
D. 分别为11和10

A B C D

标记纠错

2.

根据《标准施工招标文件》，对承包人提出索赔的处理程序，正确的是（）。

A. 发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付
B. 监理人收到承包人递交的索赔通知书后，发现资料缺失，应及时现场取证
C. 监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔通知书后28天内
D. 发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔通知书

A B C D

标记纠错

3.

根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（）。

A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 3%

A B C D

标记纠错

4.

为确保政府财政承受能力，每一年全部PPP项目需要从预算中安排的支出占一般公共预算支出的比例，应当不超过（）。

A. 20%
B. 15%
C. 10%
D. 5%

A B C D

标记纠错

5.

某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差和自由时差分别为( )周。

土木建筑目标控制,章节练习,建设工程进度控制

A. 1和0
B. 2和1
C. 3和2
D. 4和1

A B C D

标记纠错

6.

在领取施工许可证或者开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续的是（）。

A. 设计方
B. 业主方
C. 施工方
D. 监理方

A B C D

标记纠错

7.

根据《国务院关于投资体制改革的决定》采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目政府主管部门只审批（）。

A. 资金申请报告
B. 项目申请报告
C. 项目备案表
D. 开工报告

A B C D

标记纠错

8.

基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。

A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

A B C D

标记纠错

9.

根据《标准施工招标文件》，不属于工程变更范围的是（）。

A. 为完成工程需要追加的额外工作
B. 取消合同中任何一项工作，并将该工作转由其他人实施
C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

A B C D

标记纠错

10.

下列投标报价策略中属于恰当使用不平衡报价方法的是（）。

A. 适当降低早结算项目的报价
B. 适当提高晚结算项目的报价
C. 适当提高预计未来会增加工程量的项目单价
D. 适当提高工程内容说明不清楚的项目清单

A B C D

标记纠错

11.

施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是（）。

A. 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门
B. 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门
C. 纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人
D. 纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人

A B C D

标记纠错

12.

某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。

A. 定额控制
B. 计量控制
C. 指标控制
D. 包干控制

A B C D

标记纠错

13.

某双代号时标网络计划如下图，工作F、工作H的最迟完成时间分别为（）。

交通工程目标控制,章节练习,计算题

A. 第8天、第11天
B. 第8天、第9天
C. 第7天、第11天
D. 第7天、第9天

A B C D

标记纠错

14.

关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。

A. 统计核算可以用货币计算
B. 业务核算主要是价值核算
C. 统计核算的计量尺度比会计核算窄
D. 会计核算可以对尚未发生的经济活动进行核算

A B C D

标记纠错

15.

业主方项目管理的目标中，进度目标是指（）的时间目标。

A. 项目动用
B. 竣工验收
C. 联动试车
D. 保修期结束

A B C D

标记纠错

16.

某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（）个月。

A. 3
B. 4
C. 8
D. 6

A B C D

标记纠错

17.

采用增加劳务分包队伍处理合同偏差，属于调整措施中的（）。

A. 经济
B. 组织
C. 合同
D. 技术

A B C D

标记纠错

18.

根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款设计文件需政府有关部门审查或批准的工程发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内向政府有关部门报送设计文件。

A. 7
B. 14
C. 21
D. 28

A B C D

标记纠错

19.

根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承担。

A. 业主
B. 承包商
C. 工程师决定业主或承包商
D. 业主和承包商协商

A B C D

标记纠错

20.

根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（）之和。

A. 建筑工程费用和安装工程费用
B. 固定资产投资和铺底流动资金
C. 建安工程费用和设备工器具费用
D. 建安工程费用和工程建设其他费用

A B C D

标记纠错

21.

在进行工程质量监督时，监督机构采用的随机抽查方式主要是检查（）。

A. 施工前的准备情况
B. 全部工程项目
C. 关键工点和工序、影响结构安全和使用功能的部位
D. 工程完工后的整体质量

A B C D

标记纠错

22.

因天然地基不均匀沉降，结构失稳而导致质量事故的，应归结的主要原因是（）。

A. 施工失误
B. 违规分包
C. 不可抗力
D. 勘察设计失误

A B C D

标记纠错

23.

技术修改问题由专监组织，施工单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字，经（）批准后实施。

A. 专业监理工程师
B. 建设单位代表
C. 总监理工程师
D. 设计单位代表

A B C D

标记纠错

24.

下列施工质量控制工作中，属于技术准备工作质量控制的是（）。

A. 建立场区工程测量控制网
B. 熟悉与会审图纸
C. 施工平面布置的控制
D. 编制测量方案

A B C D

标记纠错

25.

决定保险成本的最主要因素是（）。

A. 服务质量
B. 安全可靠性
C. 保险费率
D. 赔付金额

A B C D

标记纠错

26.

关于风险评价的说法，正确的是（）。

A. 风险等级为小的风险因素是可忽略的风险
B. 风险等级为中等的风险因素是可接受风险
C. 风险等级为大的风险因素是不可接受风险
D. 风险等级为很大的风险因素是不希望有的风险

A B C D

标记纠错

27.

下列风险等级图中，风险量大致相等的是（）。

二建建设工程施工管理,章节重点冲刺,施工招标投标与合同管理,施工承包合同风险管理及担保保险

A. ①②③
B. ②④⑥
C. ①⑤⑨
D. ③⑤⑦

A B C D

标记纠错

28.

根据《标准施工招标文件》，下列关于争议的解决方式的说法正确的是（）。

A. 争议评审组由经济、技术层面的专家组成
B. 双方接受评审意见的，由监理人拟定协议，经双方签字后遵照执行
C. 双方不接受评审意见的，收到评审意见后7天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方
D. 仲裁或诉讼结束前应暂按专业监理工程师的确定执行

A B C D

标记纠错

29.

根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）规定，使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为（），不得垫高使用。

A. 100mm
B. 200mm
C. 300mm
D. 400mm

A B C D

标记纠错

30.

物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法，在不损坏被检物的前提下，对被检物内部或表面缺陷、性质、状态和结构进行检验的方法是（）。

A. 度量检测法
B. 电性能检测法
C. 无损检测法
D. 化学检验法

A B C D

标记纠错

31.

关于工程质量管理体系的说法，正确的是（）

A. 工程质量管理体系需要第三方认证
B. 工程质量管理体系是一个永久性的质量管理体系
C. 工程质量管理体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理
D. 工程质量管理体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体

A B C D

标记纠错

32.

招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是（）。

A. 招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果
B. 招标人有权免费使用未中标人的设计成果
C. 应由中标人与未中标人协商使用其设计成果的许可和费用
D. 中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人的设计成果

A B C D

标记纠错

33.

根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0213，下列关于劳务作业计量与支付的说法正确是（）。

A. 约定不同工种劳务的计时单价时，每月上报确认的工时
B. 承包人收到结算资料后14天内核实
C. 全部工作完成，经承包人认可后7天内，劳务分包提交完整结算资料
D. 约定不同工作成果的计件单价时，每季上报确认的工程量

A B C D

标记纠错

34.

为检测建筑产品质量，第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本的抽样方式是（）。

A. 简单随机抽样
B. 机械随机抽样
C. 分层随机抽样
D. 整群随机抽样

A B C D

标记纠错

35.

施工现场文明现场围挡的高度不得小于（）。

A. 1.5米
B. 1.6米
C. 1.7米
D. 1.8米

A B C D

标记纠错

36.

关于施工项目目标体系的说法，正确的是（）。

A. 自上而下层层约束、自下而上层层控制
B. 自左向右逐级展开、自上而下层层保证
C. 自上而下层层展开、自下而上层层保证
D. 自上而下层层控制、自左向右逐级保证

A B C D

标记纠错

37.

下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）。

A. 变更技术方案
B. 调整工作流程
C. 增加经济投入
D. 签订附加协议

A B C D

标记纠错

38.

质量管理的七项原则中，（）是需要首要关注的。

A. 过程方法
B. 改进
C. 以顾客为关注焦点
D. 循证决策

A B C D

标记纠错

39.

招标人最迟应在书面合同签订后（）日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

A. 5
B. 7
C. 10
D. 14

A B C D

标记纠错

40.

根据《标准施工招标文件》，监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A. 7
B. 10
C. 14
D. 28

A B C D

标记纠错

41.

监理应于开工日期（）天前向承包人发出开工通知书。

A. 7
B. 10
C. 14
D. 28

A B C D

标记纠错

42.

项目风险管理工作包括：①风险应对；②风险评估；③风险识别；④风险监控。正确的流程是（）。

A. ③-②-④-①
B. ②-③-④-①
C. ③-②-①-④
D. ①-③-②-④

A B C D

标记纠错

43.

根据《招标投标实施条例》，保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A. 2%
B. 3%
C. 5%
D. 10%

A B C D

标记纠错

44.

某项工作持续时间3天，最早开始时间是第5天，其后有两项紧后工作最迟开始时间分别是第14天第17天，对应的总时差分别是2天和1天，问此工作的总时差是（）。

A. 1天
B. 2天
C. 7天
D. 6天

A B C D

标记纠错

45.

根据排列图法，累计频率在90%～100%范围内的因素应采取的管理措施是（）。

A. 加强控制、重点管理
B. 按常规管理
C. 放宽管理
D. 完全不管理

A B C D

标记纠错

46.

装配式建筑施工中，预制混凝土构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计强度的（）。

A. 50%
B. 90%
C. 75%
D. 100%

A B C D

标记纠错

47.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，除专用条款另有约定外，下列合同文件中优先解释顺序排在通用合同条款后面的是（）。

A. 专用合同条款
B. 投标函及投标函附录
C. 发包人要求
D. 承包人建议书

A B C D

标记纠错

48.

某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I和施工过程II之间组织间歇一天，该流水施工总工期为（）天。

A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

A B C D

标记纠错

49.

根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。

A. 招标范围、招标文件、招标组织形式
B. 招标范围、招标文件、招标方式
C. 招标范围、招标方式、招标组织形式
D. 招标方式、招标组织形式、招标代理机构

A B C D

标记纠错

50.

对于技术复杂、各职能部门之间的技术界面比较繁杂的大型工程项目，宜采用的项目组织形式是（）组织形式。

A. 直线式
B. 弱矩阵式
C. 中矩阵式
D. 强矩阵式

A B C D

标记纠错

51.

轨迹交叉理论认为，人的不安全行为与物的不安全状态是事故发生的直接原因，以下哪项不属于人的因素运动轨迹（）。

A. 生理、心理缺陷
B. 社会环境、企业管理上的缺陷
C. 设计上的缺陷
D. 后天的身体缺陷

A B C D

标记纠错

52.

环境管理体系的核心内容中，策划主要包括环境目标及其实现的策划和（）。

A. 应对风险和机遇的措施
B. 应急准备和响应
C. 信息交流
D. 内部审核

A B C D

标记纠错

53.

在施工质量事故调查中，关于质量事故原因分析步骤：①确定受影响的因素；②进行原因分析；③制定分析计划，④收集事故信息，排序正确的是（）。

A. ①②③④
B. ①④③②
C. ④①③②
D. ④①②③

A B C D

标记纠错

54.

某分部工程由4个施工过程（基础工程、结构安装、室内装修、室外工程）组成，分为5个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程室外工程需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（）天。

A. 20
B. 22
C. 23
D. 24

A B C D

标记纠错

55.

根据《风险管理指南》GB/T24353－2022采用的“三轮”形式，风险管理过程轮中，反映了风险评估的经典过程为（）。

A. 风险识别－风险评价－风险分析
B. 风险识别－风险监控－风险分析
C. 风险识别－风险分析－风险监控
D. 风险识别－风险分析－风险评价

A B C D

标记纠错

56.

某工程安全事故造成了800万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。

A. 应由事故发生地省级人民政府直接组织事故调查组进行调查
B. 必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查
C. 应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查
D. 可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

A B C D

标记纠错

57.

施工项目第一次工地会议的主持单位是（）。

A. 施工单位
B. 项目监理机构
C. 建设单位
D. 质量监督机构

A B C D

标记纠错

58.

工程项目寿命期包含（）两个阶段。

A. 可行性研究和建设实施
B. 投资决策和建设实施
C. 建设实施和运营维护
D. 投资决策和运营维护

A B C D

标记纠错

59.

关于总价合同的说法，正确的是（）。

A. 总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间
B. 工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同
C. 固定总价合同可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整
D. 变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担

A B C D

标记纠错

60.

关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是（）。

A. 初步设计是指根据国家有关规定和项目可行性研究报告批复文件要求
B. 工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工
C. 生产准备是工程项目交付投产前由建设单位进行的一项重要工作
D. 工程竣工验收是投资成果转入生产或使用的标志

A B C D

标记纠错

61.

从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法属于（）

A. 事故树分析法
B. LEC法
C. 因果关系分析法
D. 危险指数方法

A B C D

标记纠错

62.

下列项目监理机构人员中，根据工作需要确定是否设置的是（）。

A. 总监理工程师
B. 总监理工程师代表
C. 专业监理工程师
D. 监理员

A B C D

标记纠错

63.

发生承包人违反合同约定的情况时，处理方法正确的是（）。

A. 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知
B. 发包人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知
C. 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知
D. 监理人应向承包人发出整改通知，承包人仍不纠正违法行为时，监理人可向承包人发出解除合同通知

A B C D

标记纠错

64.

关于联合体承包模式，下列说法正确的是（）。

A. 建设单位合同结构复杂
B. 建设单位组织协调工程量大
C. 有利于增强联合体的能力及抗风险能力
D. 不利于建设单位控制工程造价和工期

A B C D

标记纠错

65.

在工程项目目标动态控制过程中，属于组织措施的是（）。

A. 编制项目管理规划
B. 明确岗位职责分工
C. 改进施工方法和施工工艺
D. 进行技术经济分析

A B C D

标记纠错

66.

关于横道图下列说法错误的是（）。

A. 横道图是由甘特在20世纪20年代提出
B. 横道图的特点是形象、直观，且易于编制和理解
C. 横道图不能反映工作所具有的时差
D. 横道图能反映影响工期的关键工作和关键线路

A B C D

标记纠错

67.

某工程中期检查时，已完工作预算费用为820万元，计划工作预算费用为800万元，已完工作实际费用为860万元，则中期检查时，该工程的费用绩效指数为（）。

A. 0.953
B. 1.025
C. 0.930
D. 1.075

A B C D

标记纠错

68.

（）后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

A. 保修期结束
B. 缺陷责任期终止证书签发
C. 竣工验收合格
D. 工程接收证书颁发

A B C D

标记纠错

69.

关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。

A. 事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告
B. 专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告
C. 情况紧急时，事故现场人员可直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告
D. 安全生产监督管理部门每级上报的时间不得超过4小时

A B C D

标记纠错

70.

成本计划的编制环节包括：①编制项目总体成本计划；②确定项目总体成本目标；③预测项目成本；④针对成本计划制定相应的控制措施；⑤由项目管理机构与企业职能部门负责人分别审批相应的成本计划；⑥项目管理机构与企业职能部门根据其责任成本范围，分别确定自己的成本目标，并编制相应的成本计划。其中正确的程序是（）。

A. ②③①⑤④⑥
B. ①③②④⑥⑤
C. ③②①⑥④⑤
D. ④①②⑤③⑥

A B C D

标记纠错

71.

下列关于 CM 承包模式的说法，正确的有（）。

A. CM承包模式下采用快速路径法施工
B. 建设单位与分包单位直接签订合同
C. CM合同采用成本加酬金的计价方式
D. CM单位可赚取总分包之间的差价
E. CM合同总价在签订CM合同时即确定

A B C D E

标记纠错

72.

关于成本控制程序的说法，错误的有（）。

A. 管理行为控制程序是成本全过程控制的重点
B. 指标控制程序是对成本进行过程控制的基础
C. 管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容
D. 管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中相互制约
E. 成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证

A B C D E

标记纠错

73.

采用平衡积分卡法考核施工成本管理绩效的优点有（）。

A. 能够提高考核准确性
B. 能够实现短期灵活考核
C. 能够提高管理效率
D. 能够促进长期发展
E. 能够激发个体积极性

A B C D E

标记纠错

74.

按照现代企业管理理念，施工责任成本通常具备的条件有（）。

A. 可考核性
B. 可耦合性
C. 可预计性
D. 可控制性
E. 可计量性

A B C D E

标记纠错

75.

下列有关建设实施程序的说法，正确的是（）。

A. 任何项目的设计阶段都包含初步设计、技术设计、施工图设计
B. 初步设计需要进行修正概算
C. 工程总承包模式下，施工图纸的准备由工程总承包单位完成
D. 生产性项目由施工单位进行生产准备工作
E. 缺陷责任期的起算时间为验收合格之日

A B C D E

标记纠错

76.

根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质（2010）111号）的规定，质量事故处理报告的内容有（）。

A. 事故责任的认定和事故责任者的处理建议
B. 事故防范和整改措施
C. 事故原因分析
D. 处理过程中的各种原始记录资料
E. 检查验收记录

A B C D E

标记纠错

77.

下列关于合同计价方式选择的情形，说法正确的是（）。

A. 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，应选用成本加酬金合同
B. 对于一些紧急工程，要求尽快开工且工期较紧的，尚无施工图纸可以选择单价合同
C. 对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同
D. 对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择成本加酬金合同
E. 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，可选择成本加酬金合同

A B C D E

标记纠错

78.

绿色施工环境监测管理中常规环境监测包括（）。

A. 环境质量监测
B. 污染事故监测
C. 污染源监测
D. 生态环境监测
E. 仲裁监测

A B C D E

标记纠错

79.

某国际工程项目采用不平衡报价法报价时，可采用较低报价策略的情形有（）。

A. 后期施工的装饰装修工程
B. 在开工后才由业主研究决定是否实施的暂定项，对大概率不实施的暂定项单价
C. 项目前期款项支付时间早的工程内容
D. 施工难度大的分部工程
E. 对于不计入标价的或仅有内容项而没有工程数量的

A B C D E

标记纠错

80.

根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列说法正确的有（）。

A. 因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同
B. 价格清单列出的任何数量为实际的工程量
C. 自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过28天
D. 已签发区段工程验收证书的区段工程由发包人负责照管
E. 监理人获得发包人同意后，应提前7天向承包人发出开始工作通知

A B C D E

标记纠错

81.

根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理计划包括（）。

A. 风险管理目标
B. 风险跟踪要求
C. 项目管理策划结果
D. 项目管理机构风险管理制度
E. 必要的资源和费用预算

A B C D E

标记纠错

82.

下列影响施工进度的因素中，属于施工单位自身技术因素的是（）。

A. 施工设备不配套
B. 停工待料、相关作业脱节
C. 施工安全措施不当
D. 材料或工程检查验收不及时
E. 设计变更

A B C D E

标记纠错

83.

建立工程项目质量控制体系时，确定质量责任静态界面的依据是（）。

A. 组织内部职能分工
B. 设计与施工单位间的责任划分
C. 合同条件
D. 设计单位之间的衔接配合
E. 法律法规

A B C D E

标记纠错

84.

施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（）。

A. 所含检验批均已验收合格
B. 观感质量验收符合要求
C. 有关安全和功能的监测资料完整
D. 所含检验批质量验收资料完整
E. 主要使用功能的抽查结果应符合国家现行强制性工程建设标准规定

A B C D E

标记纠错

85.

下列发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（）。

A. 施工现场管理人员工资
B. 组织施工生产必要的差旅交通费
C. 构成工程实体的材料费用
D. 周转材料摊销
E. 材料的检验试验费

A B C D E

标记纠错

86.

关于绿色施工的环境保护技术措施，下列说法正确的有（）。

A. 施工现场宜搭设封闭式垃圾站
B. 运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁
C. 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于1m
D. 易产生扬尘的堆放材料应采取封闭存放
E. 高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运

A B C D E

标记纠错

87.

某工程双代号时标网络计划执行到第6天末时，实际进度如下图前锋线所示，图中表明的正确信息有（）。

一建建设工程项目管理,模拟试卷,2025一建《建设工程项目管理》预测试卷2

A. 工作D实际进度拖后2天，使总工期延长1天
B. 工作E实际进度拖后1天，不影响总工期
C. 工作F实际进度拖后1天，不影响总工期
D. 工作D的实际进度将影响其后续工作G和J的正常开始时间
E. 工作F的实际进度只影响后续工作I和L的正常开始时间

A B C D E

标记纠错

88.

关于防触电技术措施，下列说法正确的有（）。

A. 现场用电必须使用便桥标准闸箱
B. 采用保护接地，可以完全保证人身安全
C. 辅助安全用具可以单独使用
D. 工作接零与保护接地不允许混接
E. 在整改过程中，可安排1人作业

A B C D E

标记纠错

89.

施工项目目标体系是有效控制施工项目目标的基本前提，也是施工项目管理是否成功的重要判据，下列有关说法正确的是（）。

A. 确保工程质量、施工安全、绿色施工及环境管理目标符合工程建设强制性标准
B. 定性分析与定量分析相结合，其中绿色目标属于定性分析
C. 不同标段目标属于按项目组成分解的目标
D. 公路项目目标可按项目组成分解为桥梁工程目标、隧道工程目标、道路工程目标
E. 工程进度、质量、成本、安全及绿色目标的优先顺序并非固定不变

A B C D E

标记纠错

90.

根据《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017，工程总承包项目经理的权限（）。

A. 完成项目管理目标责任书规定的任务
B. 在授权范围内，行使相应管理权，履行相应职责
C. 对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制
D. 负责组织项目的管理收尾和合同收尾
E. 经授权组建项目部，提出项目部组织机构

A B C D E

标记纠错

91.

环境管理体系的基本理念有（）。

A. 持续改进
B. 风险管理
C. 以顾客为关注焦点
D. 沟通与参与
E. 绩效评估

A B C D E

标记纠错

92.

关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（）。

A. 参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专家
B. 专项应急预案是指企业根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施
C. 企业应在应急预案公布之日起30个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案
D. 专项应急预案与综合应急预案中的应急组织机构、应急响应程序相近时，可不编写专项应急预案
E. 企业风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案

A B C D E

标记纠错

93.

全面一体化管理体系文件的编制原则有（）。

A. 系统协调
B. 合理优化
C. 操作可行
D. 系统兼容
E. 证实检查

A B C D E

标记纠错

94.

采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。

A. 相邻施工过程之间的流水步距相等
B. 不同施工过程的流水节拍成倍数关系
C. 专业工作队数等于施工过程数
D. 流水步距等于流水节拍的最大值
E. 各专业工作队能够在施工段上连续作业

A B C D E

标记纠错

95.

下列有关建设工程安全事故处理的表述，正确的有（）。

A. 应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超1h
B. 实行施工总承包的建设工程，由建设单位负责上报事故
C. 一般事故、较大事故由设区的市级人民政府负责调查
D. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查
E. 重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复

A B C D E

标记纠错

96.

根据《标准施工招标文件》，关于发承包人责任和义务，说法正确的有（）。

A. 发包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路
B. 发包人应向承包人提供施工场地内的地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整
C. 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件
D. 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由发包人承担
E. 承包人应负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

A B C D E

标记纠错

97.

关于双代号工程网络计划的说法，正确的有（）。

A. 总时差最小的工作为关键工作
B. 时标网络计划关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在
C. 当计算工期等于计划工期时，网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等
D. 某项工作的自由时差为零时，其总时差必为零
E. 除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值

A B C D E

标记纠错

98.

根据《建设工程监理规范》，监理员应履行的职责有（）。

A. 验收检验批
B. 检查施工单位投入工程的人力情况
C. 检查施工单位投入工程的主要设备的使用和运行状况
D. 进行工程计量
E. 处置发现的质量问题和安全事故隐患

A B C D E

标记纠错

99.

在质量管理中，直方图法的主要用途有（）。

A. 推断工序质量规格标准的满足程度
B. 确定质量问题的主要原因
C. 得到造成质量问题的原因分析统计数据
D. 计算工序能力
E. 分析不同因素对质量的影响

A B C D E

标记纠错

100.

企业对项目成本考核的指标有（）。

A. 项目施工成本降低额
B. 施工责任目标成本实际降低额
C. 施工计划成本实际降低率
D. 项目经理责任目标总成本降低额
E. 项目施工成本降低率

A B C D E

标记纠错

2025一建《建设工程项目管理》预测试卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025一建《建设工程项目管理》预测试卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）