2024年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷

1.

关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是( )。

A. 发包人必须是建设单位
B. 承包人必须是法人
C. 总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D. 发包人必须具有自行组织招标的能力

A B C D

标记纠错

2.

某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由( )承担。

A. 承包人
B. 钢材供应商
C. 监理单位
D. 发包人

A B C D

标记纠错

3.

在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是( )。

A. 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B. 分包工作需要征得发包人同意
C. 承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包
D. 发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

A B C D

标记纠错

4.

下列属于非营利法人的是（）。

A. 有限责任公司
B. 机关法人
C. 事业单位
D. 股份有限公司

A B C D

标记纠错

5.

下列属于合同法律关系中的客体的是（）。

A. 买卖合同中约定在买家收到货物后3 天内付款
B. 建设工程合同中建设单位
C. 担保合同中的担保权人
D. 设计合同中的设计工作

A B C D

标记纠错

6.

能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（）。

A. 当事人订立合法有效的合同属于行为
B. 行政部门罚款属于事件
C. 没有及时支付报酬农民工罢工属于行为
D. 禁运属于自然事件

A B C D

标记纠错

7.

通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。

A. 固定单价合同
B. 成本加酬金合同
C. 固定总价合同
D. 可变单价合同

A B C D

标记纠错

8.

下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A. 不能辨认自己行为的成年人
B. 不满八周岁的未成年人
C. 八周岁以上的未成年人
D. 十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

A B C D

标记纠错

9.

发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。

A. 发包人提供的设计有缺陷
B. 未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题
C. 发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准
D. 发包人直接指定分包人分包专业工程

A B C D

标记纠错

10.

根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A. 能够留置的财产可以是动产或不动产
B. 定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价
C. 留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产
D. 债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系

A B C D

标记纠错

11.

下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A. 冰雹导致临时建筑坍塌
B. 雷电引起火灾
C. 盘点时发现的短缺
D. 暴雨引起的沉降

A B C D

标记纠错

12.

与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标具有的特征不包含（）。

A. 设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响
B. 设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图
C. 设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性
D. 需要按规定的工程量清单填报报价后算出总价

A B C D

标记纠错

13.

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A. 5
B. 10
C. 15
D. 30

A B C D

标记纠错

14.

在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A. 资格审查分为资格预审和资格后审两种
B. 对于公开招标的项目，实行资格预审
C. 资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目
D. 资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

A B C D

标记纠错

15.

某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000 万元，评标价为1090 万元。乙的投标报价为1090 万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A. 甲，1000 万元
B. 甲，1090 万元
C. 乙，1000 万元
D. 乙，1090 万元

A B C D

标记纠错

16.

下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（）。

A. 最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法
B. 根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人
C. 经评审的投标价相等时，投标报价低的优先
D. 签署的合同中标价应采用评审价

A B C D

标记纠错

17.

下列属于工程总承包招标文件内容的是（）。

A. 图纸
B. 工程量清单
C. 发包人提供资料
D. 技术标准和要求

A B C D

标记纠错

18.

以下标书应当被否决的有（）。

A. 投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的
B. 报价高于成本价
C. 报价高于标底
D. 投标文件中出现了明显的数字错误

A B C D

标记纠错

19.

建设工程勘察合同文本中内容，解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是（）。

A. 中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款
B. 合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款
C. 合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求
D. 投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求；

A B C D

标记纠错

20.

关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。

A. 工程预付款担保采用的形式是动产质押
B. 工程履约担保采用的形式是在建工程抵押
C. 预付款担保自预付款支付给承包人起生效
D. 履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

A B C D

标记纠错

21.

关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。

A. 适用于工期在24 个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款
B. 工期24 个月以上的施工合同，应设置调价条款
C. 工程量清单中总价支付同样适用于调价公式
D. 价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准

A B C D

标记纠错

22.

施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A. 如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价
B. 如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价
C. 如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价
D. 如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

A B C D

标记纠错

23.

关于合同变更，说法正确的是（）。

A. 监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见
B. 增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见
C. 承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议
D. 监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示

A B C D

标记纠错

24.

承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A. 3 个月
B. 6 个月
C. 9 个月
D. 12 个月

A B C D

标记纠错

25.

下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A. 监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21 天内完成核查
B. 发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14 天内完成审核
C. 发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内将应支付款支付给承包人
D. 监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

A B C D

标记纠错

26.

签订保证合同的主体是（）。

A. 保证人与债务人
B. 保证人与债权人
C. 保证人、债务人与债权人
D. 债权人与债务人

A B C D

标记纠错

27.

在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A. 投标人在投标有效期内撤销投标
B. 中标人无正当理由拒绝签订合同
C. 投标人没有通过资格预审
D. 中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

A B C D

标记纠错

28.

下列不能作为质押担保的是（）。

A. 生产设备
B. 应收账款
C. 正在建造的建筑物
D. 存款单

A B C D

标记纠错

29.

根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A. 与中标人签订书面合同后的15 日内
B. 与中标人签订书面合同后的5 日内
C. 招投标结束后的30 日内
D. 招投标结束后的15 日内

A B C D

标记纠错

30.

下列关于保证在建设工程中的应用的说法中，错误的是（）。

A. 投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算
B. 履约保证金额度一般情况为合同价格的10%
C. 承包人中途毁约，发包人有权凭履约保证向银行索赔保证金作为赔偿
D. 预付款担保是发包人向承包人提供的担保

A B C D

标记纠错

31.

合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A. 应收账款可用于抵押
B. 抵押物应当移交债权人
C. 抵押物只能由第三人提供
D. 扣押的财产不得抵押

A B C D

标记纠错

32.

下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A. 施工企业一般办理团体意外伤害险
B. 施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人
C. 按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上
D. 按被保险人人数投保时，投保人数不低于5 人

A B C D

标记纠错

33.

下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A. 投标人在开标时递交投标保证金
B. 联合体投标的，应当由联合体共同递交
C. 在签订合同时提出附加条件的将不予退还
D. 一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80 万

A B C D

标记纠错

34.

下列关于工程勘察设计招标方式的说法，正确的有（）。

A. 公开招标邀请的是特定的法人或组织投标
B. 邀请招标至少邀请6 个以上的法人或组织投标
C. 单项合同估算价90 万的勘察合同必须进行招标
D. 有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的可以邀请招标

A B C D

标记纠错

35.

工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。

A. 人数为5 人以上的单数
B. 建筑专业专家不得少于成员总数的2/3
C. 通常采用综合评估法
D. 按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审

A B C D

标记纠错

36.

下列不属于初步评审的内容是（）。

A. 形式评审
B. 资格评审
C. 响应性评审
D. 报价评审

A B C D

标记纠错

37.

根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A. 招标人代表
B. 招标工程项目主管部门代表
C. 行政监督部门代表
D. 投标人参股公司的代表

A B C D

标记纠错

38.

根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A. 签订合同的5 日内
B. 签订合同的30 日内
C. 中标通知书发出后30 日内
D. 中标通知书送达30 日内

A B C D

标记纠错

39.

组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A. 投标预备会召开15 日之前
B. 投标预备会召开之前
C. 投标人资格预审之前
D. 发售招标文件之前

A B C D

标记纠错

40.

根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A. 邀请招标的项目，应当发布资格预审公告
B. 给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5 日
C. 招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5 日前
D. 资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5 人以上单数

A B C D

标记纠错

41.

下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A. 包括设计要求的质量标准
B. 招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成
C. 项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格
D. 招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

A B C D

标记纠错

42.

以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。

A. 评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法
B. 以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法
C. 招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据
D. 最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

A B C D

标记纠错

43.

材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

A B C D

标记纠错

44.

以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A. 遵守法律
B. 依法纳税
C. 完成全部勘察工作
D. 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

A B C D

标记纠错

45.

关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A. 监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任
B. 总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致
C. 监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D. 承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

A B C D

标记纠错

46.

关于开工通知，说法不正确的是（）。

A. 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
B. 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
C. 承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
D. 开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

A B C D

标记纠错

47.

下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A. 监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改
B. 合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力
C. 监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划
D. 监理人征得发包人同意后，应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知

A B C D

标记纠错

48.

缺陷责任期说法不正确的是（）。

A. 缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
B. 缺陷责任期一般是24 个月
C. 分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前
D. 影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期

A B C D

标记纠错

49.

材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。

A. 凭样品买卖的当事人应当封存样品
B. 试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买
C. 分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同
D. 建设工程材料设备采购合同的标的数量较大, 一般都采用非即时买卖合同，

A B C D

标记纠错

50.

下列关于民事责任的说法中，错误的是（）。

A. 赔礼道歉属于民事责任的承担方式
B. 二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，平均承担责任
C. 二人以上依法承担按份责任，难以确定责任大小的，各自承担相应的责任
D. 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任
E. 资质的出借方与借用方对建设工程质量不合格承担连带赔偿责任

A B C D E

标记纠错

51.

施工合同签订中，说法正确的有（）。

A. 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B. 评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3 名中标候选人
C. 联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交
D. 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还
E. 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

A B C D E

标记纠错

52.

资格预审申请文件包括（）。

A. 联合体协议书
B. 申请人须知
C. 近年财务状况
D. 资格审查方法
E. 正在施工和承接的项目情况表

A B C D E

标记纠错

53.

材料设备采购的方式包括（）。

A. 询价选择供应商
B. 直接向供货商订购
C. 竞争性谈判
D. 无底价竞争
E. 招标选择供货商

A B C D E

标记纠错

54.

对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A. 深基坑工程
B. 地下暗挖工程
C. 高大模板工程
D. 高空作业工程
E. 深水作业工程

A B C D E

标记纠错

55.

标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。

A. 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
B. 未按合同约定及时支付预付款、进度款
C. 施工中遇到不利的气候条件
D. 同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工
E. 为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工

A B C D E

标记纠错

56.

工程总承包合同通用条款对下列（）做出了两种可选条款。

A. 道路通行权和场外设施
B. 发包人提供的文件
C. 发包人要求中出现错误的责任承担
D. 材料和工程设备
E. 暂列金额

A B C D E

标记纠错

57.

九部委材料合同文本的构成包括（）。

A. 供货要求
B. 价格清单
C. 承包人建议书
D. 商务和技术偏差表
E. 中标材料质量标准的详细描述

A B C D E

标记纠错

58.

有关材料采购合同，合同价款支付的说法，正确的有（）。

A. 合同生效后，买方在收到卖方开具的财务收据正本份并经审核无误后28 日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款
B. 买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28 日内，应向卖方支付进度款
C. 买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格5%的结清款
D. 卖方按合同约定交付全部材料后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后日内，向卖方支付合同价格的60%
E. 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的质量保证期届满证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的25%

A B C D E

标记纠错

59.

下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中，正确的是（）。

A. 买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要
B. 卖方应在合同材料预计启运7 日前，将合同材料名称、装运材料数量等预通知买方
C. 在合同材料启运后48 小时之内正式通知买方
D. 买方签发收货清单不代表对合同材料的接受
E. 如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7 日内免费替换

A B C D E

标记纠错

60.

下列关于FIDIC 设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的说法中，错误的是（）。

A. 银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标
B. 银皮书的合同文件组成中不包括中标通知书
C. 如业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于28 天前将替换人员的姓名、地址、职责，权力及任命日期通知给承包商
D. 由业主代表及其助理人员根据授权做出的批准、证明、同意、检查等，其效力低于业主做出的
E. 比较而言，银皮书给予了承包商选择分包商的更大自主权

A B C D E

标记纠错

61.

下列关于ECC 合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中，正确的是（）。

A. 核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等
B. 标价合同适用于在签订合同时，工程范围尚未确定
C. ECC 通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制，让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平
D. 项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议
E. 承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案

A B C D E

标记纠错

62.

九部委勘察合同文本合同附件包括（）。

A. 合同协议书
B. 履约保证金格式
C. 支付担保
D. 预付款担保
E. 通用条款

A B C D E

标记纠错

63.

建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括（）。

A. 工作范围界面
B. 风险界面
C. 组织界面
D. 质量界面
E. 进度界面

A B C D E

标记纠错

64.

能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的情形有（）。

A. 发生法律效力的法院判决
B. 仲裁机构发生法律效力的裁决
C. 因战争导致在建工程合同工期延长
D. 代理发生变化
E. 物价正常波动

A B C D E

标记纠错

65.

下列属于合同法律关系客体中“物”的是（）。

A. 借款合同
B. 土方开挖
C. 专利权
D. 施工安装
E. 建筑设备

A B C D E

标记纠错

66.

关于“无权代理”的说法正确的是（）。

A. 对于无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”或“拒绝权”
B. 代理权终止后的代理行为属于无权代理
C. 第三人事后知道对方为无权代理的，向“被代理人”行使催告权，但不能撤销此前的行为
D. 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力
E. 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认，被代理人未明确拒绝，视为同意追认

A B C D E

标记纠错

67.

下列选项中可以作为保证人的（）。

A. 施工企业的董事长
B. 公立医院
C. 中外合资企业
D. 企业职能部门
E. 房地产开发公司的子公司

A B C D E

标记纠错

68.

关于勘察设计招标中，招标文件澄清的说法正确的是（）。

A. 对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人
B. 可以指明澄清问题的来源
C. 澄清发出的时间距投标截止时间不足10 日的相应延长投标截止时间
D. 投标人收到澄清文件后，无需确认已收
E. 招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复

A B C D E

标记纠错

69.

以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是（）。

A. 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前，以书面形式提出
B. 招标人将在收到异议之日起5 日内作出答复
C. 投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用
D. 招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动
E. 招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责

A B C D E

标记纠错

70.

下列关于工程总承包招标中编制价格清单的说法中正确的有（）。

A. 包括勘察设计清单
B. 包括工程设备清单
C. 包括必备的备品备件清单
D. 包括进口材料设备清单
E. 包括工器具费用清单

A B C D E

标记纠错

71.

详细评审过程中，标准文件的澄清和补正说法正确的是（）。

A. 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明
B. 投标人主动提出的澄清、说明或补正，评标委员会应接受
C. 澄清、说明和补正应该改变投标文件的实质性内容
D. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价
E. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

A B C D E

标记纠错

72.

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本中，发包人义务有（）。

A. 按专用合同条款约定的时间和范围提供施工场地
B. 编制施工组织设计和专项施工方案
C. 负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路
D. 应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底
E. 约定开工条件

A B C D E

标记纠错

73.

根据标准施工合同，关于工程款支付管理的说法中，错误的是（）。

A. 签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价
B. 合同价格即承包人完成施工、竣工后的工程结算总价，包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额
C. 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%
D. 发包人有权扣留与未履行缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金
E. 公式法调价仅适用于工程量清单中单价支付部分

A B C D E

标记纠错

74.

根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（）。

A. 未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同
B. 合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
C. 发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
D. 发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任
E. 因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

A B C D E

标记纠错

75.

根据施工合同履行管理的规定，下列关于缺陷责任期的说法中，错误的是（）。

A. 缺陷责任期自实际竣工日期起计算
B. 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前
C. 缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书
D. 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
E. 发包人应在收到后28 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

A B C D E

标记纠错

76.

下列关于工程总承包合同特点的说法中，正确的是（）。

A. 合同责任明确，简化了管理的工作内容
B. 固定工期、固定费用
C. 可以缩短建设周期
D. 增加设计变更，增加承包人的索赔
E. 设计是最优的方案，但减弱实施阶段对承包人的监督和检查

A B C D E

标记纠错

77.

关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有（）。

A. 勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B. 材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
C. 监理人批复的合同进度计划后7 天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批
D. 经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表
E. 合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复

A B C D E

标记纠错

78.

根据设计施工总承包合同通用条款的规定，下列可以给承包商补偿工期、费用和利润的情形有（）。

A. 未能按时提供文件
B. 遇到化石、文物
C. 为他人提供方便
D. 发包人要求提前交货
E. 基准资料错误

A B C D E

标记纠错

79.

关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（）。

A. 买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货
B. 买方签发收货清单代表对合同设备的接受
C. 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方
D. 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方
E. 合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

A B C D E

标记纠错

80.

银皮书中关于分包商及不可预见的困难的说法中，错误的是（）。

A. 银皮书中关于分包商的通用合同条件规定，承包商不得将整个工程分包出去
B. 承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任
C. 承包商的材料供应商以及合同中已经指明的分包商无需经工程师同意，其他分包商则都要经过工程师的同意
D. 合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整
E. 承包商遇到不可预见的物质条件时，可以向业主提出索赔

A B C D E

标记纠错

2024年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2024年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺卷2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）