2012年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

1.

某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A. 中标通知书发出日
B. 施工合同协议书签字日
C. 保险合同签字日
D. 工程材料运抵施工现场日

A B C D

标记纠错

2.

某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。

A. 该施工企业
B. 该外地的分公司
C. 项目经理部
D. 项目经理

A B C D

标记纠错

3.

关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。

A. 招标人给予口头答复即可
B. 招标人答复只给予提问者
C. 招标人答复作为招标文件的组成部分
D. 招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准

A B C D

标记纠错

4.

关于合同鉴证的说法，正确的是()

A. 经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证
B. 法律规定强制实施合同鉴证
C. 合同鉴证的效力不限于我国国内
D. 合同鉴证由工商行政管理机关作出

A B C D

标记纠错

5.

某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A. 同时履行抗辩权
B. 后履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 先诉抗辩权

A B C D

标记纠错

6.

下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A. 和解
B. 民间调解
C. 行政调解
D. 诉讼

A B C D

标记纠错

7.

某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A. A银行1000万元，B银行2000万元
B. A银行1800万元，B银行1200万元
C. A.B银行各项工作1500万元
D. A银行2000万元，B银行1000万元

A B C D

标记纠错

8.

在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()

A. 留置担保
B. 保证担保
C. 抵押担保
D. 质押担保

A B C D

标记纠错

9.

要约与要约邀请的共同特征是()

A. 内容具体明确
B. 具备合同的一般条款
C. 明示订立合同的意思表示
D. 对行为人具有约束力

A B C D

标记纠错

10.

关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A. 行使权利的时间要求相同
B. 行使权利的条件要求相同
C. 通知到达对方的时间要求相同
D. 行为生效的条件不同

A B C D

标记纠错

11.

某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A. 合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B. 合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C. 诉讼解决合同争议
D. 合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议

A B C D

标记纠错

12.

关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()

A. 合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B. 合同需要重新登记备案后继续有效
C. 合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D. 合同的效力不受影响

A B C D

标记纠错

13.

某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A. 4500元/吨计算并追加违约金
B. 4000元/吨计算并追加违约金
C. 4500元/吨计算
D. 4000元/吨计算

A B C D

标记纠错

14.

关于合同转让的说法，正确的是()

A. 债权人转让权利，不需经债务人同意
B. 债权人转让权利，不需通知债务人
C. 债务人转移义务，不需经债权人同意
D. 债务人转移义务，新债务人不承担从债务

A B C D

标记纠错

15.

因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A. 不可抗力发生日
B. 发出通知日
C. 通知到达对方日
D. 对方同意日

A B C D

标记纠错

16.

关于承担违约责任的说法，正确的是()

A. 无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B. 合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C. 合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任
D. 因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任

A B C D

标记纠错

17.

仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A. 自愿原则
B. 公平合理原则
C. 依法独立进行原则
D. 一裁终局原则

A B C D

标记纠错

18.

《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A. 50
B. 100
C. 200
D. 1000

A B C D

标记纠错

19.

对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A. 评标的工作量大
B. 选择中标人的范围广
C. 评标时间长
D. 招标费用高

A B C D

标记纠错

20.

评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A. 该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差
B. 该投标文件仍属于有效投标书
C. 评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D. 投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

A B C D

标记纠错

21.

工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A. 招标人
B. 评标委员会
C. 招标代理机构
D. 招标监督机构

A B C D

标记纠错

22.

某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A. 甲投标人，合同价为7040万元
B. 甲投标人，合同价为7080万元
C. 乙投标人，合同价为7050万元
D. 乙投标人，合同价为7060万元

A B C D

标记纠错

23.

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A. 向设计单位提供设备厂家名录
B. 向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C. 指示设计单位变更设计
D. 保守设计单位申明的秘密

A B C D

标记纠错

24.

关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A. 委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B. 监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C. 委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D. 监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

A B C D

标记纠错

25.

《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A. 发包人
B. 施工承包人
C. 监理人
D. 设计单位

A B C D

标记纠错

26.

《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A. 从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B. 从订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C. 从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止
D. 从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

A B C D

标记纠错

27.

根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A. 设计概算不得超过合同约定的设计限额
B. 设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C. 设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D. 设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

A B C D

标记纠错

28.

根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()

A. 满足主要材料订货的需要
B. 满足非标准设备制作的需要
C. 满足编制施工招标文件的需要
D. 满足编制施工图设计文件的需要

A B C D

标记纠错

29.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A. 发包人负责检验，费用由发包人承担
B. 承包人负责检验，费用由发包人承担
C. 发包人负责检验，费用由承包人承担
D. 承包人负责检验，费用由承包人承担

A B C D

标记纠错

30.

某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A. 虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B. 虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C. 由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D. 由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

A B C D

标记纠错

31.

某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A. 发包人
B. 承包人
C. 分包人
D. 工程师与承包人共同

A B C D

标记纠错

32.

某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A. 继续等待工程师的进一步指示
B. 再次书面提出复工申请
C. 视为工程师已同意复工
D. 向发包人书面申请复工

A B C D

标记纠错

33.

某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A. 发包人
B. 承包人
C. 工程师
D. 发包人和承包人共同

A B C D

标记纠错

34.

某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A. 自行负责
B. 由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C. 不予补偿，但应合理顺延合同工期
D. 由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

A B C D

标记纠错

35.

某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A. 无须补偿经济损失，合同工期不予顺延
B. 无须补偿经济损失，合同工期相应顺延
C. 补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延
D. 补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

A B C D

标记纠错

36.

承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A. 因施工方案缺陷，应由承包人承担责任
B. 因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任
C. 因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任
D. 因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

A B C D

标记纠错

37.

某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A. 承包人自检合格日
B. 承包人递交竣工验收报告日
C. 竣工验收开始日
D. 竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日

A B C D

标记纠错

38.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A. 改变工程的标高和基线
B. 增加合同中约定的工程量
C. 提高合同中约定的质量标准
D. 改变施工作业的顺序和时间

A B C D

标记纠错

39.

某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()

A. 工期顺延、给予经济补偿
B. 工期不予顺延、给予经济补偿
C. 工期顺延、不给经济补偿
D. 工期不予顺延、不给经济补偿

A B C D

标记纠错

40.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A. 发色人与承包人
B. 承包人与供货人
C. 工程师与供货人
D. 工程师与承包人

A B C D

标记纠错

41.

采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()

A. 衡量法
B. 理论换算法
C. 经验鉴别法
D. 物理试验

A B C D

标记纠错

42.

某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()

A. 订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
B. 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C. 实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D. 实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

A B C D

标记纠错

43.

根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A. 从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B. 从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C. 从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D. 从工程开工日起，至颁发履约证书日止

A B C D

标记纠错

44.

根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A. 颁发工程接收证书日
B. 颁发履约证书日
C. 承包商提交结清单日
D. 结清单生效日

A B C D

标记纠错

45.

根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A. 双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁
B. 工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定
C. 工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D. 双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

A B C D

标记纠错

46.

根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是()

A. 人为干扰
B. 不利于施工的气候条件
C. 图纸未标明的地下障碍物
D. 与业主提供资料不一致的不良地质条件

A B C D

标记纠错

47.

某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A. 20
B. 17
C. 16
D. 13

A B C D

标记纠错

48.

承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A. 可以拒绝执行
B. 应当执行，但可获得费用补偿
C. 应当执行，仍可获得费用和利润的补偿
D. 应当执行，不能获得补偿

A B C D

标记纠错

49.

某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A. 9月5日
B. 10月5日
C. 1O月20日
D. 11月5日

A B C D

标记纠错

50.

根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A. 需等待发包人批准
B. 工程师已拒绝索赔要求
C. 承包人的索赔要求已成立
D. 承包人需进一步提交补充索赔证据

A B C D

标记纠错

51.

以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A. 地震造成的工程损坏
B. 水灾的淹没损失
C. 气温变化导致材料变质
D. 施工机具的自然磨损
E. 非外力引起的机械本身损坏

A B C D E

标记纠错

52.

关于保证方式的说法，正确的有（）。

A. 保证方式有一般保证和连带责任保证
B. 当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C. 当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D. 一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E. 一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行

A B C D E

标记纠错

53.

关于抵押的说法，正确的有()

A. 抵押不转移抵押物的占有
B. 抵押人不再负有保管抵押物的义务
C. 抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效
D. 抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E. 抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

A B C D E

标记纠错

54.

施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()

A. 汽车
B. 土地
C. 土地所有权
D. 支票
E. 可以转让的商标专用权

A B C D E

标记纠错

55.

《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()

A. 返还财产
B. 赔偿损失
C. 罚款
D. 记入不良信用名单
E. 对经办人进行行政处分

A B C D E

标记纠错

56.

关于迟到承诺的说法，正确的有()

A. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约
B. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效
C. 非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺
D. 非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺
E. 迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关

A B C D E

标记纠错

57.

某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()

A. 施工企业可以行使代位权
B. 施工企业可以行使撤销权
C. 施工企业应以建设单位名义行使权利
D. 施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利
E. 施工企业行使权利的范围以其债权为限

A B C D E

标记纠错

58.

关于合同中格式条款的说法，正确的有()

A. 提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款
B. 提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务
C. 对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释
D. 对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释
E. 在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

A B C D E

标记纠错

59.

下列合同中，属于无效合同的有()

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同
B. 以合法形式掩盖非法目的的合同
C. 约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
D. 必须招标的项目未招标的合同
E. 订立合同时显失公平的合同

A B C D E

标记纠错

60.

《合同法》规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为()

A. 履行期限条款
B. 结算条款
C. 清理条款
D. 质量条款
E. 违约责任条款

A B C D E

标记纠错

61.

关于违约金的说法，正确的有()

A. 当事人可以约定一定数额的违约金
B. 当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法
C. 违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失
D. 只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加
E. 只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

A B C D E

标记纠错

62.

招标代理机构应具备的条件有()

A. 招标代理业务
B. 编制招标文件的能力
C. 从事招标代理业务的营业场所
D. 可以作为评标委员会人选的专家库
E. 专业齐备的评标专家

A B C D E

标记纠错

63.

招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有()

A. 保证投标人具备完成招标工作的能力
B. 简化招标程序
C. 减少评标工作量
D. 降低招标费用
E. 确保招标人满意的投标人中标

A B C D E

标记纠错

64.

中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()

A. 招标代理机构
B. 招标人
C. 评标委员会
D. 中标人
E. 未中标的投标人

A B C D E

标记纠错

65.

关于监理合同性质和特点的说法，正确的是()

A. 监理合同是委托合同的一种
B. 监理合同是建设工程合同的一种
C. 监理合同的标的是服务
D. 监理合同的标的是工程
E. 监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序

A B C D E

标记纠错

66.

《建设工程设计合同》示范文本规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()

A. 组织设计成果鉴定
B. 参加隐蔽工程验收
C. 审查外商提供的设备设计图纸
D. 组织并主持设计交底会
E. 向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

A B C D E

标记纠错

67.

某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括()

A. 负责修改该部分工程的设计
B. 免收该部分工程的设计费
C. 赔偿发包人该部分工程的全部损失
D. 赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失
E. 赔偿施工承包人的实际损失

A B C D E

标记纠错

68.

按照《建设工程施工合同（示范文本）》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()

A. 减少合同中的约定的工程量
B. 删减合同中约定的部分承包工作内容
C. 提高合同中的约定的部分工程质量标准
D. 增加附加工作内容
E. 变更工程有关部分的基线

A B C D E

标记纠错

69.

按照《建设工程施工合同(示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()

A. 隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检
B. 自检合格后，书面通知工程师验收
C. 工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工
D. 在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽
E. 隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工

A B C D E

标记纠错

70.

按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()

A. 向承包人发出要求提前竣工的通知
B. 与承包人协商签订提前竣工的协议
C. 负责修改施工计划
D. 为承包人提供赶工的必要条件
E. 减少工程质量检测的试验项目

A B C D E

标记纠错

71.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有()

A. 承包人已完成了合同约定的各项工作
B. 工程质量监督机构已确认了工程质量合格
C. 有完整的技术档案和施工管理资料
D. 承包人签署了工程质量保修书
E. 设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认

A B C D E

标记纠错

72.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有()

A. 工程验收时未发现的施工质量缺陷
B. 不可抗力造成的工程损坏
C. 发包人使用工程运行不当造成的损坏
D. 发包人日常维护不当造成的损坏
E. 承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏

A B C D E

标记纠错

73.

《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列工作，属于发包人义务的有()

A. 办理施工许可
B. 办理施工临时用地手续
C. 施工用电接入现场
D. 做好施工现场邻近建筑物的保护措施
E. 提供施工现场的安全防护设施

A B C D E

标记纠错

74.

某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有()

A. 承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担
B. 承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C. 承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励
D. 工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
E. 工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

A B C D E

标记纠错

75.

按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A. 中标意向书
B. 合同专用条款
C. 有关技术文件
D. 投标书附件
E. 施工过程中双方洽商达成的书面协议

A B C D E

标记纠错

76.

某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将对购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()

A. 及时支付全部货物的货款
B. 及时支付订购数量的货款
C. 及时支付订购数量及合理尾差的货款
D. 按合同约定的到货时间支付订购数量的货款
E. 在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

A B C D E

标记纠错

77.

采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()

A. 工程量清单中的工程量不准确
B. 承包商的投标报价漏缺
C. 合同内有调价条款
D. 施工中发生工程变更
E. 承包商拖期竣工的赔偿

A B C D E

标记纠错

78.

采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有()

A. 该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内
B. 属于承包人控制使用的应急费
C. 工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项
D. 该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人
E. 工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额

A B C D E

标记纠错

79.

按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()

A. 签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意
B. 业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性
C. 工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行
D. 承包商对分包商的施工负有监督、管理责任
E. 工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

A B C D E

标记纠错

80.

下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()

A. 延误发放施工图纸
B. 延误移交施工现场
C. 施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工
D. 施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工
E. 依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

A B C D E

标记纠错

2012年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2012年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）