2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷

1.

甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为 50 万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价 100 万元的合同，该合同的效力为（）

A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 待定

A B C D

标记纠错

2.

对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（　　）组织，应在试验日期提前（　　）通知对方。

A. 承包人，14天
B. 发包人，14天
C. 承包人或发包人，14天
D. 承包人或发包人，21天

A B C D

标记纠错

3.

关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A. 设计费比选法
B. 综合评估法
C. 最低评标价法
D. 经评审的最低投标价法

A B C D

标记纠错

4.

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工过程中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由 ( )

A. 承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
B. 承包人与审查单位连带承担
C. 承包人全部承担
D. 审查单位与监理单位共同承担

A B C D

标记纠错

5.

被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A. 应当先物保后人保
B. 应当先人保后物保
C. 可以任意选择物保或者人保优先受偿
D. 与债务人协商确定

A B C D

标记纠错

6.

履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。

A. 工期和成本
B. 工期和质量
C. 质量和成本
D. 工期和施工安全

A B C D

标记纠错

7.

下列（）的施工项目适宜选择可调总价合同作为施工合同计价方式。

A. 发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定
B. 工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短
C. 工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上
D. 工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫

A B C D

标记纠错

8.

下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是 ( )

A. 设计方案最优
B. 有利于发包人对承包人的监督和检查
C. 可以减少设计变更
D. 增加承包人的索赔

A B C D

标记纠错

9.

代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A. 以代理人的名义与对方谈判
B. 在代理权限范围内与对方谈判
C. 代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求
D. 代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

A B C D

标记纠错

10.

某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为 5000 万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为 160 万元，某投标人只提交投标保证金 140 万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A. 160
B. 140
C. 100
D. 80

A B C D

标记纠错

11.

下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )

A. 现场查勘
B. 提供夜间施工使用的照明设备
C. 提供施工现场的工程地质资料
D. 提供工程进度计划

A B C D

标记纠错

12.

在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是 ( )

A. 甲某的行为属无权代理，该合同无效
B. 甲某的行为属表见代理，该合同有效
C. 乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权
D. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

A B C D

标记纠错

13.

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。

A. 增加的费用由承包人承担
B. 增加的费用由发包人承担
C. 工期给予顺延
D. 应根据检查结果判断

A B C D

标记纠错

14.

预付款担保的主要形式为（）

A. 现金
B. 存款单
C. 保兑支票
D. 银行保函

A B C D

标记纠错

15.

勘察设计招标的标的物是智力成果，即（）

A. 专利权
B. 施工方案
C. 施工组织设计
D. 建设项目勘察、设计方案

A B C D

标记纠错

16.

施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A. 抵押权
B. 质权
C. 留置权
D. 用益物权

A B C D

标记纠错

17.

《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A. 7
B. 10
C. 14
D. 20

A B C D

标记纠错

18.

根据 FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A. 误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算
B. 误期赔偿费没有最高限额的限制
C. 除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金
D. 支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

A B C D

标记纠错

19.

监理人征得发包人同意后，应在开工日期(　　)天前向承包人发出开工通知。

A. 3
B. 7
C. 14
D. 28

A B C D

标记纠错

20.

对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A. 电子投标文件上传完成时间
B. 电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间
C. 电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间
D. 电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间

A B C D

标记纠错

21.

根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。

A. 招标公告或投标邀请书
B. 申请人须知
C. 已标价的工程量清单
D. 发包人要求

A B C D

标记纠错

22.

下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A. 应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求
B. 如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
C. 应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
D. 法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

A B C D

标记纠错

23.

关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A. 移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则
B. 建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员
C. 监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准
D. 监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

A B C D

标记纠错

24.

下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A. 不利物质条件属于发包人应承担的风险
B. 承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人
C. 监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担
D. 不利物质条件不包括不利气候条件

A B C D

标记纠错

25.

施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A. 承包人应撤离施工场地
B. 已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C. 不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担
D. 因未及时退货造成的损失由发包人承担

A B C D

标记纠错

26.

下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A. 施工期运行中发现的工程设计缺陷
B. 缺陷责任期内出现的工程设计缺陷
C. 保修期内出现的工程设计缺陷
D. 保修期内出现的工程施工缺陷

A B C D

标记纠错

27.

下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A. 中标通知书
B. 投标函
C. 专用合同条款
D. 承包人建议书

A B C D

标记纠错

28.

发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。

A. 应当提请合同争议评审
B. 如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼
C. 专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D. 合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商

A B C D

标记纠错

29.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A. 承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知
B. 业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书
C. 工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工
D. 工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书

A B C D

标记纠错

30.

设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A. 仅承担由此增加的费用
B. 仅承担由此增加的工期延误
C. 承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期
D. 承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A. 承包人提交竣工验收申请报告之日
B. 整修和完善工作完成日
C. 承包人重新提交竣工验收报告的日期
D. 工程接收证书颁发日

A B C D

标记纠错

32.

以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A. 设计事务所
B. 监理事务所
C. 自然人
D. 项目经理部

A B C D

标记纠错

33.

担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。

A. 保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿
B. 保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
C. 债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
D. 债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

A B C D

标记纠错

34.

某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当( )承担。

A. 乙承包人
B. 发包人
C. 甲承包人
D. 工程师

A B C D

标记纠错

35.

图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。

A. 发包人
B. 承包人
C. 设计人
D. 监理单位

A B C D

标记纠错

36.

《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A. 投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人
B. 评审的综合评分，最接近标底的优先
C. 评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人
D. 适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

A B C D

标记纠错

37.

（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A. 履约担保金
B. 履约银行保函
C. 履约商业保函
D. 履约担保书

A B C D

标记纠错

38.

某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A. 3月1日
B. 3月15日
C. 3月18日
D. 3月20日

A B C D

标记纠错

39.

关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A. 保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B. 投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人
C. 保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
D. 被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人

A B C D

标记纠错

40.

进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A. 由承包人和发包人分工办理相应的保险
B. 应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险
C. 无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险
D. 无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险

A B C D

标记纠错

41.

邀请招标的优点不包括（）

A. 投标人事先可以确定
B. 投标人的数量事先可以确定
C. 缩短了招投标周期
D. 评标工作量大

A B C D

标记纠错

42.

建筑材料采购合同的条款一般限于(　　)阶段。

A. 物资交货
B. 设备生产制造
C. 设备安装调试
D. 设备试运行

A B C D

标记纠错

43.

下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A. 采取随机抽取或者直接确定的方式确定
B. 一般项目可以由招标人直接确定
C. 特殊项目可以采取随机抽取的方式
D. 特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目

A B C D

标记纠错

44.

某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前 2 位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为 5000 万元，评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元，评标价位 4980 万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A. 甲，5000万元
B. 甲，4990万元
C. 乙，5030万元
D. 乙，4980万元

A B C D

标记纠错

45.

某材料采购招标项目，项目估算价为 200 万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A. 2
B. 4
C. 10
D. 80

A B C D

标记纠错

46.

下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A. 协议书、投标保函、履约保函
B. 投标保函、履约保函、预付款保函
C. 协议书、预付款保函、履约保函
D. 工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

A B C D

标记纠错

47.

根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。

A. 暂估价未包括在签约合同价内
B. 暂估价可以计日工方式支付
C. 暂估价是可能予以支付的款项
D. 暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格

A B C D

标记纠错

48.

关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A. 安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担
B. 卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料
C. 卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务
D. 如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任

A B C D

标记纠错

49.

根据 NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A. 管理合同
B. 目标合同
C. 标价合同
D. 成本补偿合同

A B C D

标记纠错

50.

美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）

A. 采用成本加酬金的计价方式
B. 成本部分由承包商承担
C. GMP一经设定，在实施过程中不得调整
D. 工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

A B C D

标记纠错

51.

国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。

A. 排名第一的中标候选人放弃中标
B. 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C. 招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D. 第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E. 第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

A B C D E

标记纠错

52.

工程勘察的阶段范围包括（）。

A. 可行性研究勘察
B. 方案设计勘察
C. 初步勘察
D. 详细勘察
E. 施工勘察

A B C D E

标记纠错

53.

下列属于招标采购阶段合同管理任务的是（）。

A. 组织做好合同评审工作
B. 制定完善的合同管理制度和实施计划
C. 倡导构建合同各方合作共赢机制
D. 细化项目参建各相关方的合同界面管理
E. 合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

A B C D E

标记纠错

54.

特别法人包括（）。

A. 农村集体经济组织法人
B. 城镇农村的合作经济组织法人
C. 社会服务机构
D. 机关法人
E. 基层群众性自治组织法人

A B C D E

标记纠错

55.

依据《中华人民共和国担保法》的规定，（）不能作为保证合同的担保人。

A. 幼儿园
B. 学校
C. 医院
D. 银行
E. 企业

A B C D E

标记纠错

56.

下列关于联合体资格预审说法正确的有()。

A. 联合体协议书，不用明确联合体牵头人
B. 不需提供联合体各方的相关情况资料
C. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
D. 联合体各方可以自己名义单独参加资格预审，但不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审
E. 联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效

A B C D E

标记纠错

57.

承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。

A. 设计人要求提交的竣工验收资料清单
B. 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件
C. 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
D. 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
E. 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

A B C D E

标记纠错

58.

设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A. 试验和检验标准
B. 对工程的工艺安排或要求
C. 对工程或其任何部分的功能要求
D. 发包人要求中引用的原始数据和资料
E. 承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

A B C D E

标记纠错

59.

质押可分为动产质押和权力质押，可以质押的权利有( )。

A. 债券、存款单、仓单、提单
B. 汇票、支票、本票
C. 依法可转让的车辆
D. 依法可以转让的股权
E. 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权

A B C D E

标记纠错

60.

建设工程项目材料采购招标对采用最低评标价法需要考虑（）因素。

A. 投标价
B. 付款条件
C. 产品性能
D. 寿命残值
E. 燃料消耗费

A B C D E

标记纠错

61.

标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。

A. 施工合同协议书
B. 已标价的工程量清单
C. 中标通知书
D. 投标文件
E. 发包人要求

A B C D E

标记纠错

62.

依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A. 保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任
B. 保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用
C. 保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意
D. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月
E. 当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

A B C D E

标记纠错

63.

根据《标准施工招标文件》，在专用条款没有另行约定的情况下，下列合同文件正确的解释次序是（）。

A. 已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸→合同协议书
B. 合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款
C. 图纸→已标价的工程量清单→中标通知书→合同协议书
D. 专用合同条款→通用合同条款→中标通知书→图纸
E. 中标通知书→通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单

A B C D E

标记纠错

64.

设备采购合同中，关于包装的表述，正确的有（）。

A. 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质
B. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防振动及防止其他损坏的必要保护措施
C. 买方应承担所有由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任或费用
D. 对于木质包装材料，应按照检验检疫局的规定进行熏蒸处理，无需熏蒸证明
E. 包装应保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输

A B C D E

标记纠错

65.

设计施工总承包方式的优点包括（）。

A. 单一的合同责任
B. 固定工期、固定费用
C. 可以缩短建设周期
D. 减少承包人的索赔
E. 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

A B C D E

标记纠错

66.

必须进行公开招标的设计项目包括（）。

A. 对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购
B. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标
C. 国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
D. 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
E. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

A B C D E

标记纠错

67.

缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。结清的内容涉及（）。

A. 质量保证金的返还
B. 缺陷责任期内设计人承担的责任
C. 缺陷责任期内监理人承担的责任
D. 缺陷责任期内涉及的索赔
E. 缺陷责任期内修复非承包人缺陷责任的工作

A B C D E

标记纠错

68.

合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）

A. 合同主要内容
B. 合同实施的主要风险
C. 合同实施总体安排
D. 合同分解与管理策划
E. 合同实施保证体系的建立

A B C D E

标记纠错

69.

下列选项中，可以作为抵押物的是（）

A. 土地所有权
B. 建设用地使用权
C. 交通运输工具
D. 有争议的财产
E. 被查封的财产

A B C D E

标记纠错

70.

某施工项目招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲三年前曾有严重违约行为；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；评标委员会对投标人戊按要求作出的澄清仍有疑问。则（）的投标应被否决。

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
E. 戊

A B C D E

标记纠错

71.

除专用合同条款另有约定外，当勘察合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有（）。

A. 中标通知书—合同协议书—合同专用条款
B. 中标通知书—投标函—合同通用条款
C. 投标函—合同专用条款—勘察费用清单
D. 合同通用条款—合同专用条款—发包人要求
E. 勘察费用清单—合同专用条款—勘察纲要

A B C D E

标记纠错

72.

根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A. 基准资料有误引起的损失及拖延
B. 隐蔽工程重新检验质量合格
C. 发包人订购的设备提前交货
D. 法规变化引起的价格调整
E. 不可抗力不能按期竣工

A B C D E

标记纠错

73.

关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（）。

A. 评标委员会成员名单一般应于开标后确定
B. 评标委员会成员人数为3人以上单数
C. 评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3
D. 评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取
E. 评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成

A B C D E

标记纠错

74.

建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登记，下列说法正确的是（）。

A. 设备转移给银行占有
B. 抵押权自签订之日起设立
C. 抵押权自登记之日起设立
D. 抵押权设立后能够对抗善意第三人
E. 抵押权登记前不得对抗善意第三人

A B C D E

标记纠错

75.

邀请招标的缺点是（）。

A. 投标人及投标人的数量事先难以预计
B. 可能漏掉更具优势的单位
C. 评标工作量大
D. 招标人不熟悉某些投标人的情况
E. 不能实现充分竞争

A B C D E

标记纠错

76.

某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设计服务。则（）的投标应被否决。

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
E. 戊

A B C D E

标记纠错

77.

施工过程中发生的下列事件，属于不可抗力的有( )。

A. 火灾导致临时设施的损毁
B. 地震导致已施工主体建筑物的损毁
C. 发包人管理不善导致的办公室起火
D. 承包人拖欠雇员工资导致的动乱
E. 龙卷风导致塔吊倾倒

A B C D E

标记纠错

78.

评标委员会成员应当回避的情形有（）。

A. 投标人主要负责人的同乡
B. 投标人的近亲属
C. 项目主管部门或者行政监督部门的人员
D. 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的
E. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

A B C D E

标记纠错

79.

承包商可以同时提出工期和费用，但不包括利润索赔的事件包括（）等。

A. 不可预见的外界条件
B. 施工中遇到文物和古迹
C. 异常恶劣的气候条件
D. 业主或其他承包人的干扰
E. 发包人提供的材料和工程设备提前交货

A B C D E

标记纠错

80.

根据 FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。

A. 根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价
B. 如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格
C. 如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格
D. 工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整
E. 根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整

A B C D E

标记纠错

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷13

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷13

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）