2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷

1.

某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A. 合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B. 采购合同无效
C. 合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D. 合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

A B C D

标记纠错

2.

保证法律关系至少必须有（）方参加。

A. 两
B. 三
C. 四
D. 五

A B C D

标记纠错

3.

出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A. 发包人提出变更
B. 发包人要求工作量变化
C. 不可抗力影响
D. 勘察人原因造成的停工、窝工

A B C D

标记纠错

4.

某建设工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。

A. 单价合同
B. 固定总价合同
C. 可调总价合同
D. 成本加酬金合同

A B C D

标记纠错

5.

设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A. 实际完成的工作量
B. 固定单价
C. 可调单价
D. 可调总价

A B C D

标记纠错

6.

在国外，建筑工程一切险的投保人一般是 ( )

A. 发包商
B. 承包商
C. 监理人
D. 项目经理

A B C D

标记纠错

7.

鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。

A. 总监理工程师
B. 设计单位负责人
C. 评标委员会
D. 投标人推选的代表

A B C D

标记纠错

8.

下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是( )。

A. 《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
B. 《简明合同格式》
C. 《土木工程施工分包合同条件》
D. 《施工合同条件》

A B C D

标记纠错

9.

下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是(　　)。

A. 按照发包人的要求提高质量标准
B. 设计错误需要进行的设计修改
C. 增加承包范围外的某项新增工作
D. 协调施工中的交叉干扰

A B C D

标记纠错

10.

标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。

A. 总监理工程师
B. 专业监理工程师
C. 发包人
D. 承包人

A B C D

标记纠错

11.

根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。

A. 建设工程监理合同
B. 建设工程施工合同
C. 建设工程设计合同
D. 建设工程勘察合同

A B C D

标记纠错

12.

根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。

A. 发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B. 监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C. 监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D. 发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

A B C D

标记纠错

13.

卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A. FO
B. FCA
C. CIP
D. CIP

A B C D

标记纠错

14.

根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（）。

A. 发包人提供图纸延误
B. 不利的物质条件
C. 隐蔽工程重新检验质量合格
D. 监理人指示错误

A B C D

标记纠错

15.

只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置

A B C D

标记纠错

16.

材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）

A. 投标内容
B. 投标有效期
C. 投标保证金
D. 履约保证金

A B C D

标记纠错

17.

按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员
B. 具有编制招标文件的能力
C. 具有组织评标的能力
D. 具有100万的注册资金

A B C D

标记纠错

18.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A. 如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定
B. 如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁
C. 在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
D. 在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

A B C D

标记纠错

19.

下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。

A. 能够满足条件的勘察设计单位少于5家的
B. 建筑功能有特殊要求的
C. 主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的
D. 涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的

A B C D

标记纠错

20.

关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。

A. 可以公开招标
B. 如采用不可替代的专利技术，可以直接发包
C. 可以确定排名第一的中标候选人为中标人
D. 排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

A B C D

标记纠错

21.

《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。

A. 自招标文件开始发出之日起不少于15日
B. 自招标文件停止发售之日起不少于15日
C. 自招标文件开始发出之日起不少于20日
D. 自招标文件停止发售之日起不少于20日

A B C D

标记纠错

22.

下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A. 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查
B. 监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C. 发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D. 监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

A B C D

标记纠错

23.

下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A. 缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算
B. 缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复
C. 修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担
D. 由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

A B C D

标记纠错

24.

卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A. 迟延交付违约金以天为单位计算
B. 每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%
C. 迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%
D. 支付迟延交货违约金后，卖方可以不再交付合同材料

A B C D

标记纠错

25.

根据 FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A. “不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险
B. 承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内
C. 业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险
D. 承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

A B C D

标记纠错

26.

对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A. 设备和安装应当合并招标
B. 可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C. 应当由承包商负责采购
D. 供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

A B C D

标记纠错

27.

乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同 ( )

A. 效力待定
B. 无效
C. 有效
D. 经过乙催告甲后生效

A B C D

标记纠错

28.

合同工期的作用是(　　)。

A. 承包人进行工程索赔的依据
B. 发包人组织竣工验收的依据
C. 判别是否予以顺延工期的标准
D. 用于判定承包人是否按期竣工的标准

A B C D

标记纠错

29.

违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。

A. 罚款
B. 没收违法所得
C. 责令停业整顿
D. 吊销营业执照

A B C D

标记纠错

30.

下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。

A. 发布招标公告.开标.审查投标人资格
B. 发出投标邀请书.开标.审查投标人资格
C. 发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
D. 发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

A B C D

标记纠错

31.

根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

A B C D

标记纠错

32.

建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。

A. 项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B. 施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C. 监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务
D. 设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

A B C D

标记纠错

33.

勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是( )。

A. 发出开始勘察通知
B. 勘察现场设备机具的布置和架设
C. 支付合同价款
D. 提供勘察资料

A B C D

标记纠错

34.

下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A. 勘察合同通用条款
B. 投标函
C. 勘察合同专用条款
D. 发包人要求

A B C D

标记纠错

35.

《标准设计施工总承包招标文件》适用于( )。

A. 工期不超过12个月的小型项目
B. 技术相对简单的小型项目
C. 设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
D. 设计施工一体化总承包招标

A B C D

标记纠错

36.

一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A. 该合同是固定总价合同
B. 承包商的投标价作为目标成本
C. 工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D. 该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

A B C D

标记纠错

37.

施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A. 按监理人提出的单价
B. 按承包人提出的单价
C. 按设计单位提出的单价
D. 参照报价单内类似工作的单价

A B C D

标记纠错

38.

一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A. 6
B. 8
C. 9
D. 12

A B C D

标记纠错

39.

设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A. 该通知由发包人发出
B. 应提前7 天向承包人发出该通知
C. 表明从发出该通知时间开始工作
D. 应自合同生效之日起90 天内发出

A B C D

标记纠错

40.

某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A. 甲，3100万元
B. 甲，3090万元
C. 乙，2930万元
D. 乙，3100万元

A B C D

标记纠错

41.

根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A. 应事先征得发包人同意，并通知监理人
B. 应事先征得监理人同意，并通知发包人
C. 直接与保险人协商一致后，通知发包人
D. 直接与保险人协商一致后，通过监理人

A B C D

标记纠错

42.

关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A. 工程设计行业资质只设甲级
B. 取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务
C. 判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量
D. 通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平

A B C D

标记纠错

43.

关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A. 潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B. 可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C. 申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D. 依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

A B C D

标记纠错

44.

9 部委联合签发的第 56 号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A. 资格预审公告
B. B资格审查办法
C. 申请人须知前附表
D. 评标办法

A B C D

标记纠错

45.

勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A. 属于无条件的、不可撤销担保
B. 有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效
C. 担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付
D. 发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

A B C D

标记纠错

46.

关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A. 发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认
B. 发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认
C. 发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D. 逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认

A B C D

标记纠错

47.

根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A. 编制进度计划
B. 对进度计划提出修改意见
C. 控制施工工作按进度计划执行
D. 检查进度计划的执行情况

A B C D

标记纠错

48.

施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A. 承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求
B. 承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求
C. 承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求
D. 承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

A B C D

标记纠错

49.

根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A. 出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B. 施工设备或临时设施应当由承包人提供
C. 不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D. 可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

A B C D

标记纠错

50.

根据 FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A. 决定对争端双方不具有约束力
B. 可以申请仲裁
C. 仲裁前不必争取友好协商解决争端
D. 在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

A B C D

标记纠错

51.

关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A. 保证交易安全
B. 有利规范履行
C. 提高交易成本
D. 有利审计监督
E. 有助裁判纠纷

A B C D E

标记纠错

52.

工程接收证书颁发后，承包人的下列场地清理行为符合监理人检验合格要求的有（）。

A. 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成
B. 施工场地内残留的垃圾已大部分清除出场
C. 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原
D. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理
E. 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地

A B C D E

标记纠错

53.

下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（）。

A. 自然灾害
B. 施工机具失灵造成本身的损失
C. 雪崩
D. 票据的损失
E. 意外事故

A B C D E

标记纠错

54.

设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A. 推荐能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人
B. 中标候选人最多不超过5人
C. 按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人
D. 综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人
E. 当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人

A B C D E

标记纠错

55.

成本加酬金合同还可分为（）等形式

A. 成本加固定酬金合同
B. 成本加固定百分比酬金合同
C. 成本加可变酬金合同
D. 固定总价合同
E. 固定单价合同

A B C D E

标记纠错

56.

合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）

A. 权利
B. 义务
C. 生产
D. 变更
E. 消灭

A B C D E

标记纠错

57.

评标委员会成员不能包括（）。

A. 招标人代表
B. 招标人上级主管代表
C. 技术专家
D. 行政监督部门代表
E. 投标人的近亲属

A B C D E

标记纠错

58.

根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。

A. 本项目的代建人
B. 为本项目前期提供咨询服务的单位
C. 为本项目提供招标代理服务的单位
D. 法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位
E. 在资格预审过程中行贿的单位

A B C D E

标记纠错

59.

施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A. 承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B. 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
C. 监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
D. 监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
E. 承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后28天内完成赔付

A B C D E

标记纠错

60.

下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。

A. 竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期
B. 竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期
C. 竣工验收不合格，重新验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期
D. 发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期
E. 发包人未经竣工验收擅自使用，施工合同对此未作约定时，以转移占有建设工程之日为竣工日期

A B C D E

标记纠错

61.

关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法正确的是（）。

A. 合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%
B. 卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款
C. 验收款为合同价格的25%
D. 结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付
E. 合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

A B C D E

标记纠错

62.

根据 FIDIC 的 EPC 合同条件规定，业主应对下列（）信息的正确性负责。

A. 不可改变的部分.数据和资料
B. 对工程预期目标的说明
C. 工程竣工的试验和性能标准
D. 设计标准和计算
E. 对工程的工艺安排或要求

A B C D E

标记纠错

63.

下列属于完全民事行为能力人的有（）。

A. 18周岁以上的自然人
B. 8周岁以上的未成年人
C. 不满8周岁的未成年人
D. 16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人
E. 不能辨认自己行为的成年人

A B C D E

标记纠错

64.

建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A. 消除影响
B. 赔礼道歉
C. 罚金
D. 暂扣或者吊销许可证
E. 恢复名誉

A B C D E

标记纠错

65.

根据物权法律制度的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A. 工厂的半成品
B. 正在建造的船舶
C. 以招标方式取得的荒地的土地承包经营权
D. 学校的校办企业
E. 农作物及其所附着土地的使用权

A B C D E

标记纠错

66.

在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A. 被保险人自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金
B. 被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金
C. 被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金
D. 至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E. 保险人给付各项保险金之和不超过保险金额

A B C D E

标记纠错

67.

按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为（）。

A. 内部招标
B. 议标
C. 公开招标
D. 邀请招标
E. 社会招标

A B C D E

标记纠错

68.

下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有()。

A. 合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同
B. 合同解除后，承包人应撤离施工场地
C. 合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同
D. 合同解除后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担
E. 合同解除后，因未及时退货造成的损失由责任方承担

A B C D E

标记纠错

69.

通用条款规定，不可抗力造程的损失责任说法正确的是（）

A. 己运至施工场地的材料和工程设备的损害，由承包人承担
B. 因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担
C. 承包人设备的损坏由承包人承担
D. 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用
E. 停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担

A B C D E

标记纠错

70.

以下（）属于AIA合同的管理模式。

A. 传统模式
B. 生产设备和设计－施工合同条件模式
C. CM模式
D. 设计－建造模式
E. 集成化管理模式

A B C D E

标记纠错

71.

施工合同的履约保证形式有( )。

A. 履约担保金
B. 履约银行保函
C. 履约承包书
D. 履约留置金
E. 履约担保书

A B C D E

标记纠错

72.

根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。

A. 高等民事行为能力人
B. 中等民事行为能力人
C. 限制民事行为能力人
D. 完全民事行为能力人
E. 无民事行为能力人

A B C D E

标记纠错

73.

合同法律关系客体主要包括 ( )

A. 物
B. 义务
C. 行为
D. 智力成果
E. 权利

A B C D E

标记纠错

74.

发生发包人违反施工合同规定的情况时，承包人的下列处理方法正确的是（）。

A. 立即解除合同
B. 发出通知要求纠正
C. 立即暂停施工
D. 发出通知要求纠正未果后暂停施工
E. 暂停施工后发包人仍不纠正违约行为时解除合同

A B C D E

标记纠错

75.

设计施工总承包合同订立的文件中，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，其内容包括（）。

A. 承包人的工程设计方案
B. 设备方案的说明
C. 分包方案
D. 价格清单
E. 对发包人要求中的错误说明

A B C D E

标记纠错

76.

施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括（）。

A. 承包人擅自暂停施工
B. 承包人违约引起的暂停施工
C. 不可抗力
D. 协调管理原因
E. 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工

A B C D E

标记纠错

77.

采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。

A. 项目经理的任职资格
B. 施工方案与技术措施的合理性
C. 各专业人员数量的合理性
D. 资源配置计划的合理性
E. 工程进度计划与措施的科学性和合理性

A B C D E

标记纠错

78.

《标准勘察招标文件》中合同条款及格式由（）构成。

A. 合同协议书
B. 预付款担保格式
C. 履约保证金格式
D. 通用合同条款
E. 专用合同条款

A B C D E

标记纠错

79.

在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。

A. 提供施工现场的工程地质资料
B. 办理土地征用
C. 提供工程进度计划
D. 向施工单位进行设计交底
E. 办理《施工许可证》

A B C D E

标记纠错

80.

下列属于标准施工合同通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A. 取消合同中某一项工作转由其他人实施
B. 改变合同中某一项工作的质量
C. 改变合同中某一项工作的数量
D. 改变合同中某一项工作的施工时间
E. 追加额外的工作

A B C D E

标记纠错

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷3

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2022监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷3

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）