当前位置：首页 → 建筑工程 → 二级建造师 → 二建建设工程法规及相关知识->2007年《建设工程法规及相关知识》真题

2007年《建设工程法规及相关知识》真题

卷面总分：160分 答题时间：240分钟 试卷题量：160题 练习次数：164次
单选题 （共120题，共120分）
1.

根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是 （ ）。

  • A. 工程总承包
  • B. 专业分包
  • C. 专业承包
  • D. 劳务承包
标记 纠错
2.

《建设工程质量管理条例》规定，除（ ）外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

  • A. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
  • B. 建设单位有特殊要求的
  • C. 建设单位申请使用的
  • D. 施工单位申请使用且质量合乎要求的
标记 纠错
3.

下列关于法人的表述中，正确的是（ ）。

  • A. 法人可以自然产生
  • B. 法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号
  • C. 法人的场所与法律管辖权无关
  • D. 法人的民事责任由它的法定代表人承担
标记 纠错
4.

公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

  • A. 60年
  • B. 50年
  • C. 40年
  • D. 30年
标记 纠错
5.

下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。

  • A. 当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
  • B. 抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值
  • C. 转让抵押物的价款不得明显低于其价值
  • D. 抵押权与其担保的债权同时存在
标记 纠错
6.

建筑工程一切险是一种综合性保险，该险种的被保险人不包括()。

  • A. 业主或工程所有人
  • B. 材料供应商
  • C. 承包商或者分包商
  • D. 技术顾问
标记 纠错
7.

某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下（）。

  • A. 应正常开标
  • B. 应重新招标
  • C. 可以进行议标
  • D. 可改为邀请招标
标记 纠错
8.

王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。

  • A. 向人民法院提起诉讼
  • B. 向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
  • C. 向政府信访部门投诉
  • D. 向劳动监察部门提起行政诉讼
标记 纠错
9.

王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。

  • A. 承担权利瑕疵担保责任
  • B. 与王某签订补充合同
  • C. 承担物的瑕疵担保责任
  • D. 不承担任何责任
标记 纠错
10.

未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处（）罚款。

  • A. 5万元以下
  • B. 5万元以上20万元以下
  • C. 5万元以上50万元以下
  • D. 50万元以上
标记 纠错
11.

某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用一定比例的罚款。该比例为()。

  • A. 10%以上20%以下
  • B. 20%以上30%以下
  • C. 20%以上50%以下
  • D. 30%以上50%以下
标记 纠错
12.

某工地新进场一批建筑材料,若要在工程上使用这批材料,必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。

  • A. 监理单位总工程师
  • B. 施工单位总工程师
  • C. 监理工程师
  • D. 项目经理
标记 纠错
13.

张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()

  • A. 6月1日
  • B. 6月16日
  • C. 7月2日
  • D. 7月16日
标记 纠错
14.

( )是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

  • A. 质量事故处理制度
  • B. 质量事故统计报告制度
  • C. 安全生产责任制度
  • D. 安全生产监督制度
标记 纠错
15.

建设工程安全生产管理基本制度中，不包括 （ ）

  • A. 群防群治制度
  • B. 伤亡事故处理报告制度
  • C. 事故预防制度
  • D. 安全责任追究制度
标记 纠错
16.

《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当 自开工报告批准之日起（ ）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上 地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

  • A. 30 日
  • B. 60 日
  • C. 15 日
  • D. 90 日
标记 纠错
17.

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况 严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不 停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。

  • A. 建设单位
  • B. 有关主管部门
  • C. 建设行政部门
  • D. 当地人民政府
标记 纠错
18.

《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合 同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安 全生产承担 （ ）

  • A. 各自相应的责任
  • B. 连带责任
  • C. 按份责任
  • D. 补充责任
标记 纠错
19.

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产 管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担 （ ）

  • A. 全部责任
  • B. 次要责任
  • C. 主要责任
  • D. 同等责任
标记 纠错
20.

施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照 合同约定执行。

  • A. 施工单位
  • B. 责任方
  • C. 建设单位
  • D. 暂停决定方
标记 纠错
21.

施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公、生活区 的选址应当符合（ ）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（ ）。本题前后括号的 搭配为 （ ）

  • A. 安全性要求,卫生标准
  • B. 强制性标准，生活标准
  • C. 建设单位要求,规定标准
  • D. 安全标准，最低标准
标记 纠错
22.

《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗 邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。

  • A. 特殊防护
  • B. 专项防护
  • C. 强制性保护
  • D. 法定保护
标记 纠错
23.

施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由 ( )支付。

  • A. 施工单位
  • B. 建设单位
  • C. 总承包单位
  • D. 用工单位
标记 纠错
24.

《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人 员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至（ ）止。

  • A. 施工结束
  • B. 竣工验收合格
  • C. 工程投人使用
  • D. 工程保修期结束
标记 纠错
25.

《建设工程安全生产管理条例》第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备 和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()

  • A. 检测合格证明
  • B. 生产(制造)许可证明
  • C. 产品合格证明
  • D. 建筑机械使用许可证明
标记 纠错
26.

建设工程质量必须实行（ ）监督管理。

  • A. 建设单位
  • B. 建立单位
  • C. 工商行政管理部门
  • D. 政府
标记 纠错
27.

政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法 规和强制性标准为依据，以（ ）为主要内容。

  • A. 工程建设各方主体的质量行为
  • B. 主体结构
  • C. 地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为
  • D. 环境质量
标记 纠错
28.

政府对工程质量的监督管理主要以（ ）为主要手段。

  • A. 行政审批
  • B. 施工许可制度和竣工验收备案制度
  • C. 竣工验收
  • D. 质量考核与抽查
标记 纠错
29.

建设单位应当在工程竣工验收合格后的（ ）内到县级以上建设行政主管部门或者其他 有关部门备案。

  • A. 15 天
  • B. 30 天
  • C. 45 天
  • D. 60 天
标记 纠错
30.

《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（ ）依法对本单位的安全生产工作全面 负责。

  • A. 建设单位的负责人
  • B. 施工单位主要负责人
  • C. 施工单位的专职生产管理人员
  • D. 建设单位的专职生产管理人员
标记 纠错
31.

自工程竣工验收合格之日起（ ）内未办理工程竣工验收备案，由建设行政主管部门或者 其他有关部门按照有关规定予以行政处罚。

  • A. 10 天
  • B. 15 天
  • C. 20 天
  • D. 30 天
标记 纠错
32.

建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门或者其他有关部 门报告。

  • A. 立即
  • B. 在12小时内
  • C. 在24小时内
  • D. 在48小时内
标记 纠错
33.

建设单位在（ ）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

  • A. 组织竣工验收
  • B. 工程建设完成
  • C. 订立施工监理合同
  • D. 领取施工许可证或者开工报告
标记 纠错
34.

《建设工程质量管理条例》规定,对于涉及（ ）的装修工程，建设单位要有设计方案。

  • A. 变更工程竣工日期
  • B. 建筑主体和承重结构变动
  • C. 增加工程造价总额
  • D. 改变建筑工程一般结构
标记 纠错
35.

根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘 察、设计，（ ）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

  • A. 单位负责人
  • B. 勘察人、设计人
  • C. 注册执业人员
  • D. 项目负责人
标记 纠错
36.

建设工程的保修期，自（ ）起计算。

  • A. 工程竣工
  • B. 竣工验收合格之日
  • C. 投入使用
  • D. 合同约定
标记 纠错
37.

建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造 成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（ ）承担。

  • A. 质量缺陷的责任方
  • B. 施工单位
  • C. 建设单位
  • D. 修理方
标记 纠错
38.

对于工程质量的监督管理，我国实行（ ）统一监督管理。

  • A. 国务院
  • B. 国家发改委
  • C. 国务院建设行政主管部门
  • D. 国务院质量技术监督部门
标记 纠错
39.

下列不属于工程建设的强制性标准的是 ( )

  • A. 工程建设勘察、规划、盛计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的 质量标准
  • B. 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
  • C. 工程建设的特殊技术术语
  • D. 工程建设重要的通用的信息技术标准
标记 纠错
40.

( )对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来 说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的 处罚依据。

  • A. 《工程建设通用标准》
  • B. 《工程建设标准强制性条文》
  • C. 《工程建设强制标准》
  • D. 《工程建设标准实用指南》
标记 纠错
41.

按属性分类,工程建设标准不包括 ( )

  • A. 技术标准
  • B. 工作标准
  • C. 建设定额
  • D. 管理标准
标记 纠错
42.

对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（ ），对产生的环境影响进行分析 或者专项评价。

  • A. 环境影响报告书
  • B. 环境影响报告单
  • C. 环境影响登记表
  • D. 环境影响报告表
标记 纠错
43.

涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水 行政主管部门审查同意的 ( )

  • A. 水土保持方案
  • B. 水土安全规划
  • C. 水土利用方案
  • D. 水土利用标准
标记 纠错
44.

从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（ ）颁发的资格证书，按照资格证书 规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。

  • A. 国务院建设行政主管部门
  • B. 国务院发展与改革委员会
  • C. 省级环境保护行政主管部门
  • D. 国务院环境保护行政主管部门
标记 纠错
45.

建设项目环境影响评价文件自批准之日起满5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响 评价文件应当报原审批机关重新审核。原审批机关应当自收到建设项目环境影响评价文 件之日起（ ）内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

  • A. 10 日
  • B. 15 日
  • C. 30 日
  • D. 90 日
标记 纠错
46.

环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项 目，建设、单位应当自建设项目投人试生产之日起（ ）内，向审批该建设项目环境影响报 告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需 要配套建设的环境保护设施竣工验收。

  • A. 一个月
  • B. 二个月
  • C. 三个月
  • D. 六个月
标记 纠错
47.

分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当（ ）验收

  • A. 分期
  • B. 最终一次性
  • C. 同时
  • D. 分阶段
标记 纠错
48.

环境保护行政主管部门应当自收到（ ）之日起30日内，完成验收。

  • A. 竣工结论
  • B. 环境保护设施竣工验收申请
  • C. 竣工验收申请
  • D. 建设项目竣工验收合格证书
标记 纠错
49.

建筑工程一切险承保的内容不包括 （ ）

  • A. 临时工程,如引水、保护堤
  • B. 脚手架
  • C. 租赁物资
  • D. 被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失
标记 纠错
50.

按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括 ( )

  • A. 由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失
  • B. 因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失
  • C. 一般性盗窃和抢劫
  • D. 因设计错误(结构缺陷）而造成的损失
标记 纠错
51.

建筑工程一切险承保的危险与损害涉及面很广，但按国际惯例，下列情形属于除外情形的是( )

  • A. 因设计错误(结构缺陷）而造成的损失
  • B. 灭火或其他救助所造成的损失
  • C. 由于工人、技术人员缺乏经验造成的损失
  • D. 建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失
标记 纠错
52.

建筑工程一切险自（ ）开始生效。

  • A. 开工之日
  • B. 卸载工程物料
  • C. 工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，两者以先发生者为准
  • D. 交清保费
标记 纠错
53.

建筑工程一切险的保险终止日应为 （ ）

  • A. 工程竣工验收之日
  • B. 工程验收合格之日
  • C. 工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
  • D. 合同双方约定的终止日
标记 纠错
54.

保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（ ）限额。

  • A. 最低
  • B. 实际损失
  • C. 损失后评估
  • D. 最高
标记 纠错
55.

保险金额不得超过保险标的的保险价值，超过保险价值的，超过的部分 （ ）

  • A. 减除
  • B. 无效
  • C. 收归国家所有
  • D. 限额赔付
标记 纠错
56.

由（ ）承担的损失额为免赔额。

  • A. 被保险人
  • B. 投保人
  • C. 施工单位
  • D. 损害责任人
标记 纠错
57.

对于建筑工程一切险的免赔额的确定，第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿 限额的1%2%,但（ ）没有免赔额。

  • A. 人身伤害
  • B. 搬运损失
  • C. 抢劫受损
  • D. 意外损害
标记 纠错
58.

建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第 一期，而最后一笔保费必须在（ ）交清。

  • A. —年内
  • B. 两年内
  • C. 三年内
  • D. 工程完工前半年
标记 纠错
59.

如果在保险期内工程不能完工，对建筑工程一切险可以延期,不过投保人须 ( )

  • A. 降低投保限额
  • B. 提前交纳保费
  • C. 交纳补充保险费
  • D. 重填保单
标记 纠错
60.

劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过 ( )

  • A. 3个月
  • B. 6个月
  • C. 12个月
  • D. 18个月
标记 纠错
61.

劳动者解除劳动合同,应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。

  • A. 7 日
  • B. 10 日
  • C. 30 日
  • D. 60 日
标记 纠错
62.

《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物，应向（ ）的省钚保部门报告，并应经接 受地省环保部门的许可。

  • A. 移入地
  • B. 移出地
  • C. 途经地
  • D. 接受地
标记 纠错
63.

《固体废物污染环境防治法》规定，收集、储存、运输、处置危险废物的场所、设施设备和容 器、包装物和其他物品转作他用时，必须经过（ ）处理方可使用。

  • A. 无害化
  • B. 减轻污染的
  • C. 再生利用
  • D. 消除污染的
标记 纠错
64.

《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单 位须在开工（ ）以前向所在地县级以上环境行政主管部门申报该工程采取的环境噪声 污染防治情况。

  • A. 10 天
  • B. 15 天
  • C. 20 天
  • D. 30 天
标记 纠错
65.

按照《国家工程建筑消防技术标准》需要进行消防设计的建筑；]：程，设计单位应当按照《国 家工程建筑消防技术标准》进行设计，（ ）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料 报送公安消防机构审核。

  • A. 设计单位
  • B. 建设单位
  • C. 施工企业
  • D. 承包单位
标记 纠错
66.

根据《建设工程勘察设计管理条例》的规定，下列说法不正确的是 ( )

  • A. 发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位；也可以将建设工 程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位
  • B. 建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。但经发包方书面同 意，可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级 的建设工程勘察、设计单位
  • C. 县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文 件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审査
  • D. 国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理
标记 纠错
67.

合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定 利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。

  • A. 按照出资比例
  • B. 重新协议
  • C. 请求法院
  • D. 平均
标记 纠错
68.

纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局（分局)批准，可以延期缴纳税 款，但是最长不得超过 ( )

  • A. 1个月
  • B. 3个月
  • C. 6个月
  • D. 12个月
标记 纠错
69.

仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。

  • A. 作出
  • B. 送达双方当事人
  • C. 双方当事人签收
  • D. 双方当事人同意执行
标记 纠错
70.

仲裁委员会裁决作出后，一方当事人不履行裁决时 ( )

  • A. 仲裁委员会可以强制执行
  • B. 另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
  • C. 另一方当事人可以向法院提起诉讼
  • D. 另一方当事人可以向法院申请强制执行
标记 纠错
71.

某国有施工企业甲公司将其资质证书借给某乡镇施工企业乙公司，承揽了 A集团办公大 楼工程，后因不符合规定质量标准而铪A集团造成了损失。那么，赔偿责任应当由（ ） 承担。

  • A. 甲公司
  • B. 乙公司
  • C. 甲公司和乙公司连带
  • D. 甲公司和乙公司按资产比例
标记 纠错
72.

投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，可能构成 （ ）

  • A. 串通投标罪
  • B. 合同诈骗罪
  • C. 侵犯商业秘密罪
  • D. 受贿罪
标记 纠错
73.

按照施工合同约定，甲建设单位应于2011年1月12日向乙施工单位支付工程款，但到期却未支付。2011年7月2日至8月6日间，因当地发生了特大洪灾，致乙施工单位无法行使对该项工程款的支付请求权。2011年12月1日，乙施工单位向法院提起诉讼，请求甲建设单位支付拖欠的该项工程款。则下列说法正确的是()

  • A. 2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中止
  • B. 2011年7月2日至8月6日间诉讼时效中断
  • C. 2011年12月1日起诉讼时效中止
  • D. 2011年12月1日起诉讼时效中断
标记 纠错
74.

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确的内容不包括()

  • A. 建设工程质量保证金数额
  • B. 建设工程的保修范围
  • C. 建设工程的保修期限
  • D. 建设工程的保修责任
标记 纠错
75.

下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()

  • A. 建设用地使用权存在于国家所有的土地上和集体所有的农村土地
  • B. 建设用地使用权的设立可以采取出让方式和划拨方式等
  • C. 建设用地使用权只可以在土地的地表或地上设立，不得在地下设立
  • D. 建设用地使用权不能转让
标记 纠错
76.

《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。下列关于评标委员会组成的说法，错误的是()

  • A. 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成
  • B. 评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于二分之一
  • C. 与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会
  • D. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
标记 纠错
77.

某工程竣工交付使用3年，尚在最低保修期内的是()

  • A. 门窗工程
  • B. 外墙面防渗
  • C. 装修工程
  • D. 水电安装工程
标记 纠错
78.

施工企业资质的法定条件中，对已完成的工程业绩进行了规定。其中包括近5年承包过的房屋建筑工程单体建筑面积，对于二级企业的要求大于()m2。

  • A. 5万
  • B. 3万
  • C. 1万
  • D. 5000
标记 纠错
79.

某建筑设计单位未按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()

  • A. 处10万元以上30万元以下的罚款
  • B. 责令停业整顿
  • C. 除低资质等级
  • D. 构成犯罪的，依法追究刑事责任
标记 纠错
80.

债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的5万元债权转让于第三人丙。根据《合同法》的有关规定，该转让行为()

  • A. 有效
  • B. 可撤销
  • C. 无效
  • D. 效力待定
标记 纠错
81.

根据《建筑法》的规定，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是()

  • A. 延期每次不超过3个月
  • B. 应当由施工企业提出申请
  • C. 延期没有次数限制
  • D. 超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效
标记 纠错
82.

某建设单位将其工程施工项目发包给某施工单位承建，某施工单位设立项目经理部，任命张某为项目负责人。则该项目部的施工员李某的工伤社会保险费应由谁缴纳()

  • A. 某建设单位
  • B. 某施工单位
  • C. 张某
  • D. 李某
标记 纠错
83.

根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。

  • A. 1个月
  • B. 3个月
  • C. 6个月
  • D. 1年
标记 纠错
84.

集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()日内未提出异议的，集体合同即行生效。

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 15
标记 纠错
85.

按照《建筑工程施工合同（示范文本）》通用条款规定，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人书面应当通知监理人检查的时限应在共同检查前()小时。

  • A. 24
  • B. 48
  • C. 72
  • D. 96
标记 纠错
86.

张某通过全国统考取得了二级建造师执业资格证书，受聘并注册于具有二级施工企业资质的某公司。根据有关规定，下列关于张某担任施工项目负责人的说法正确的是()

  • A. 张某可以担任所有本专业小型工程施工项目负责人
  • B. 张某可以担任所有中小型工程施工项目负责人
  • C. 张某只能担任所有小型工程施工项目负责人
  • D. 张某可以担任本专业大中型工程施工项目负责人
标记 纠错
87.

施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。

  • A. 15
  • B. 30
  • C. 45
  • D. 60
标记 纠错
88.

针对施工现场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是()

  • A. 施工现场临时用电设备在5台及以上
  • B. 施工现场临时用电设备在5台以下
  • C. 设备总容量在50kW以下
  • D. 施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下
标记 纠错
89.

根据《招标投标法》的规定，招标方式分为()

  • A. 公开招标和邀请招标
  • B. 公开招标和议标
  • C. 邀请招标和议标
  • D. 公开招标、邀请招标和议标
标记 纠错
90.

施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于()

  • A. 要约邀请
  • B. 承诺
  • C. 新要约
  • D. 部分承诺
标记 纠错
91.

经过审理，人民法院认为行政处罚显失公平的，可以()

  • A. 判决撤销
  • B. 判决维持
  • C. 判决变更
  • D. 判决被告重新作出具体行政行为
标记 纠错
92.

法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同()

  • A. 生效
  • B. 成立
  • C. 无效
  • D. 效力待定
标记 纠错
93.

《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()

  • A. 50%
  • B. 60%
  • C. 80%
  • D. 90%
标记 纠错
94.

在用人单位内设立的劳动争议调解委员会由()组成。

  • A. 劳动行政部门代表和工会代表
  • B. 工会代表和企业代表
  • C. 职工代表、用人单位代表和工会代表
  • D. 劳动行政部门代表、工会代表和职工代表
标记 纠错
95.

甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司应在()内提起诉讼。

  • A. 甲公司延付或拒付租金之日起1年
  • B. 知道权利受到侵害时起2年
  • C. 权利被侵害之日起20年
  • D. 甲公司与乙公司发生争执时起2年
标记 纠错
96.

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测措施与()

  • A. 卫生保障措施
  • B. 水污染防治措施
  • C. 卫生检查措施
  • D. 水循环利用措施
标记 纠错
97.

质量缺陷是指建设工程的质量不符合()

  • A. 工程建设强制性标准
  • B. 设计文件
  • C. 承包合同的约定
  • D. 工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定
标记 纠错
98.

下列关于劳务派遣的表述正确的有()

  • A. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立1年以上的固定期限劳动合同
  • B. 被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬
  • C. 用工单位根据需要可以将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位
  • D. 劳务派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者
标记 纠错
99.

根据《工程建设项目施工招标投标办法>的规定，招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件。自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于()

  • A. 5个工作日
  • B. 10个工作日
  • C. 15个工作日
  • D. 20个工作日
标记 纠错
100.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

  • A. 工程预算
  • B. 工程估算
  • C. 工程决算
  • D. 工程概算
标记 纠错
101.

某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()

  • A. 备案的建设工程施工合同
  • B. 补充协议
  • C. 重新商定的合同
  • D. 当地建设行政主管部门发布的计价方法
标记 纠错
102.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。

  • A. 5个工作日
  • B. 10个工作日
  • C. 15个工作日
  • D. 20个工作日
标记 纠错
103.

具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。

  • A. 1个月
  • B. 6个月
  • C. 1年
  • D. 2年
标记 纠错
104.

根据《注册建造师管理规定》的规定，在下列情形中，不予注册的情形不包括()

  • A. 甲在两个单位申请注册
  • B. 乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
  • C. 丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
  • D. 丁现年已61年周岁
标记 纠错
105.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的安全生产费用不应用于()

  • A. 施工安全防护用具及设施的采购和更新
  • B. 安全施工措施的落实
  • C. 安全生产条件的改善
  • D. 职工安全事故的赔偿
标记 纠错
106.

当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是()

  • A. 证据交换
  • B. 质证
  • C. 认证
  • D. 鉴证
标记 纠错
107.

关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()

  • A. 评标委员会成员应当客观公正的履行职务
  • B. 评标委员会成员不得接触投标人
  • C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况
  • D. 评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况
标记 纠错
108.

下列关于劳动合同终止原因的表述不正确的是()

  • A. 当事人约定的劳动合同终止条件出现
  • B. 劳动合同期满
  • C. 劳动者被宣告失踪
  • D. 劳动者达到法定退休年龄
标记 纠错
109.

根据《建设工程质量管理条例》第17条的规定，应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的是()

  • A. 总包单位
  • B. 分包单位
  • C. 工程监理单位
  • D. 建设单位
标记 纠错
110.

履行费用的负担没有约定或约定不明确的，应由()

  • A. 接受履行一方负担
  • B. 履行义务一方负担
  • C. 双方平均分担
  • D. 双方按比例分担
标记 纠错
111.

2012年1月1日，王某向李某借款20万元，借款期限2个月，由张某作为还款的保证人，但在保证合同中，保证人和债权人对保证方式和保证期间均未约定。根据《担保法》的规定，张某承担保证责任的期间应为借款期限届满之日起()

  • A. 4个月
  • B. 6个月
  • C. 8个月
  • D. 10个月
标记 纠错
112.

根据《环境影响评价法》的规定，建设项目可能造成重大环境影响的，建设单位应当()，对产生的环境影响进行全面评价。

  • A. 编制环境影响报告书
  • B. 编制环境影响报告表
  • C. 编制环境影响登记表
  • D. 填报环境影响登记表
标记 纠错
113.

根据《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

  • A. 原设计单位
  • B. 原设计单位以外的具有相应资质等级的设计单位
  • C. 原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
  • D. 原设计单位和具有相应资质等级的设计单位
标记 纠错
114.

当事人一方可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人，但()

  • A. 须通知对方当事人
  • B. 须取得对方当事人同意
  • C. 无须通知对方当事人，也无须取得对方当事人同意
  • D. 只要当事人一方与第三人就转让事宜达成合意即可
标记 纠错
115.

关于表见代理的说法错误的是()

  • A. 表见代理的行为人没有代理权
  • B. 表见代理是无效代理
  • C. 表见代理在本质上属于无权代理
  • D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权
标记 纠错
116.

地方各级人民检察院发现同级人民法院作出的生效判决有错误的，应当()

  • A. 提请上级检察院提起抗诉
  • B. 告知当事人申请再审
  • C. 直接向该法院提起抗诉
  • D. 直接向上一级法院提起抗诉
标记 纠错
117.

下列选项中，不属于我国目前实行的强制性标准的是()

  • A. 批准发布时已明确为强制性标准的
  • B. 批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中不带“/T”的
  • C. 批准发布时虽未明确为强制性标准，但其编号中带“/T”的
  • D. 批准时虽未明确为强制性标准，但其中有强制性条文（黑体字），编号也不带“/T”的
标记 纠错
118.

当事人申请仲裁必须符合的条件不包括()

  • A. 有仲裁协议
  • B. 有具体的仲裁请求和事实、理由
  • C. 属于仲裁委员会的受理范围
  • D. 属于仲裁委员会管辖
标记 纠错
119.

在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 5
标记 纠错
120.

下列选项中不属于建设工程合同的是()

  • A. 勘察合同
  • B. 设计合同
  • C. 施工合同
  • D. 工程监理合同
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
121.

下列选项中符合施工许可证法定批准条件的是（）。

  • A. 已经办理该建筑工程用地批准手续
  • B. 没有建设工程规划许可证，但已办理建筑工程用地审批手续
  • C. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料
  • D. 已经确定建筑施工企业
  • E. 有保证工程质量和安全的具体措施
标记 纠错
122.

实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括（）。

  • A. 建设用地征用情况
  • B. 资金到位情况
  • C. 投资项目市场预测
  • D. 设计图纸是否满足施工要求
  • E. 施工现场是否具备“三通一平”等要求
标记 纠错
123.

根据《劳动法》，劳动者有下列（）情形之一的，用人单位可随时解除劳动合同。

  • A. 在试用期间被证明不符合录用条件
  • B. 严重失职，对用人单位利益造成重大损害的
  • C. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作
  • D. 劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作
  • E. 被依法追究刑事责任
标记 纠错
124.

某建设工程竣工时发现了一些质量缺陷，其中一些缺陷是因发包人的行为造成的，应当由发包人承担过错责任。这些行为包括()。

  • A. 提供的设计有缺陷
  • B. 同意总包人依法选择的某分包人分包专业工程
  • C. 直接指定某分包人分包专业工程
  • D. 提供的建筑构配件不符合强制性标准
  • E. 指定购买的设备不符合强制性标准
标记 纠错
125.

融资租赁合同涉及的主体是()

  • A. 出租人
  • B. 公证人
  • C. 出卖人
  • D. 所有人
  • E. 承租人
标记 纠错
126.

建造师的执业范围包括 （ ）

  • A. 担任建设工程项目施工的项目经理
  • B. 从事其他施工活动的管理工作
  • C. 法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
  • D. 以建造师的名义单一独执业，参与建设工程的招投标
  • E. 开展建设项目施工管理的培训工作
标记 纠错
127.

下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）

  • A. 张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
  • B. 已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
  • C. 李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
  • D. 普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同
  • E. 某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
标记 纠错
128.

下列法律事实，应当属于不当得利的是 ( )

  • A. 公民甲从路上捡到一个钱包
  • B. 司机乙驾车撞倒一名老人，但老人并未向乙要求赔偿
  • C. 学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
  • D. 农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
  • E. 教师戊购买的一张彩票中了大奖
标记 纠错
129.

下列法律事实中，不属于无因管理的是 ( )

  • A. 船工张某冒险救人而损坏了船桨
  • B. 村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
  • C. 警察钱某勇往直前，生擒了小偷
  • D. 消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
  • E. 台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
标记 纠错
130.

著作权的主体包括 ()

  • A. 作者
  • B. 著作权人
  • C. 职务作品的著作权人
  • D. 作者工作的辅助人
  • E. 出版社
标记 纠错
131.

专利权的客体包括 ( )

  • A. 技术秘密
  • B. 计算机软件
  • C. 发明
  • D. 实用新型
  • E. 外观设计
标记 纠错
132.

发明和实用新型取得专利权的条件是 ( )

  • A. 具有经济价值
  • B. 创造性
  • C. 实用性
  • D. 新颖性
  • E. 先进性
标记 纠错
133.

县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列 措施 （ ）

  • A. 要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料
  • B. 进人被检查单位的施工现场进行检查
  • C. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正
  • D. 发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料
  • E. 对发现质量问题的现场进行查封检查
标记 纠错
134.

有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动 者本人 ( )

  • A. 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行 安排的工作的
  • B. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的
  • C. 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
  • D. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人 协商不能就变更劳动合同达成协议的
  • E. 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
标记 纠错
135.

下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是 （ )

  • A. 甲误将一幅赝品字画当作真品购买
  • B. 甲公司人户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅 2000元的笔记本电脑
  • C. 在甲以500元价格向乙推销价值仅30元的手表时，甲的朋友丙明知此表不值500元却 在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了 3块
  • D. 甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买 了乙公司的股份5000股”但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
  • E. 甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程 中，建筑材料价格大幅下降
标记 纠错
136.

限制民事行为能力人订立的以下合同是有效的 （ ）

  • A. 买卖合同
  • B. 无偿合同
  • C. 经过法定代理人追认的合同
  • D. 纯获利益的合同
  • E. 与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同
标记 纠错
137.

建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件()

  • A. 有仲裁协议
  • B. 有和解协议
  • C. 有具体的仲裁请求、事实和理由
  • D. 属于仲裁委员会的受理范围
  • E. 得到法院的许可
标记 纠错
138.

下列情形中，可以视为撤回仲裁申请的是 （ ）

  • A. 仲裁申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭
  • B. 被申请人与申请人达成调解协议
  • C. 仲裁申请人未经仲裁庭许可中途退庭
  • D. 被申请人与申请人自行和解
  • E. 申请人无理取闹，扰乱仲裁秩序的
标记 纠错
139.

人民法院审理民事案件，除（ ）以外，应当公开进行。

  • A. 离婚案件
  • B. 涉及国家秘密的案件
  • C. 涉及个人隐私的案件
  • D. 当事人申请再审的案件
  • E. 涉及商业秘密的案件
标记 纠错
140.

当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的 ( )

  • A. 只能向原审法院申请再审
  • B. 只能向上一级法院申请再审
  • C. 可以向原审法院申请再审
  • D. 可以向上一级法院申请再审
  • E. 可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
标记 纠错
141.

有下列情形中（ ）的，法院应当裁定中止执行。

  • A. 申请人表示可以延期执行
  • B. 申请人撤销申请的
  • C. 案外人对执行标的提出确有理由的异议的
  • D. 作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的
  • E. 作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
标记 纠错
142.

建设工程中常见的施工合同主体纠纷一般包括 （ ）

  • A. 因承包商资质不够导致的纠纷
  • B. 因无权代理与表见代理导致的纠纷
  • C. 因联合体承包导致的纠纷
  • D. 因“挂靠”问题而产生的纠纷
  • E. 因履约范围不清而产生的纠纷
标记 纠错
143.

下列行为中，导致中标无效的有 （ ）

  • A. 招标代理机构与招标人、投标人串通
  • B. 招标人限制投标人之间的竞争
  • C. 以他人名义进行投标、骗取中标的
  • D. 对于依法必须进行招标的项目，招标人与投标人进行实质性谈判
  • E. 在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人
标记 纠错
144.

未经注册，擅自以注册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设计活动的 ( )

  • A. 责令停止违法行为
  • B. 没收违法所得
  • C. 处违法所得2倍以上5倍以下罚款
  • D. 给他人造成损失的，依法承担赔偿责任
  • E. 追究刑事责任
标记 纠错
145.

申请建造师注册人员必须同时具备下列条件 ( )

  • A. 取得建造师执业资格证书
  • B. 无犯罪记录
  • C. 无行政处罚记录
  • D. 身体健康，能坚持在建造师岗位上工作
  • E. 经所在单位考核合格
标记 纠错
146.

关于竣工日期的说法中，正确的有()

  • A. 建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
  • B. 建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
  • C. 发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
  • D. 建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
  • E. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
标记 纠错
147.

出租单位出租的机械设备和施工机具及配件，应具有()

  • A. 生产（制造）许可证
  • B. 检测合格证明
  • C. 完整的技术档案
  • D. 产品合格证
  • E. 产权证
标记 纠错
148.

以下关于诉讼时效的说法正确的是()

  • A. 张某路经某工地门口，不慎因该工地门口泥浆而滑倒摔伤，该事件的诉讼时效是1年
  • B. 某公司购买的电脑质量不合格，电脑公司不予理睬，该事件的诉讼时效为2年
  • C. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护
  • D. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时计算，但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护
  • E. 与外商的合同的诉讼时效为4年
标记 纠错
149.

根据《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师有下列()情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告注册证书和执业印章作废。()

  • A. 聘用单位被吊销营业执照或撤回资质证书
  • B. 已与聘用单位解除聘用合同关系
  • C. 注册有效期满
  • D. 依法被撤销注册
  • E. 受到刑事处罚
标记 纠错
150.

建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()

  • A. 同时立项
  • B. 同时设计
  • C. 同时施工
  • D. 同时竣工
  • E. 同时投入使用
标记 纠错
151.

材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议，在复议期间，工商局具体行政行为可以继续执行，但有下列情形()之一的，可以停止执行。

  • A. 张某申请停止执行，复议机关认为合理
  • B. 工商局将扣押改为查封
  • C. 工商局认为需要停止执行
  • D. 行政复议机关认为需要停止执行
  • E. 张某提起行政诉讼
标记 纠错
152.

国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持的项目包括()

  • A. 循环经济的科技研究开发
  • B. 循环经济技术和产品的示范与推广
  • C. 重大循环经济项目的实施
  • D. 发展循环经济的信息服务
  • E. 发展循环经济的人才培养
标记 纠错
153.

融资租赁合同的法律特征为()

  • A. 其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加
  • B. 出租人身份的二重性
  • C. 融资租赁合同可以是不要式合同
  • D. 承租人享有买受人的权利但不承担买受人义务
  • E. 出租人不承担租赁物的维修与瑕疵担保义务
标记 纠错
154.

《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

  • A. 招标项目的技术要求
  • B. 对投标人资格审查的标准
  • C. 投标报价要求和评标标准
  • D. 标明特定的生产供应者
  • E. 不允许投标的潜在投标人
标记 纠错
155.

根据有关法律法规，建设工程债的发生根据有()

  • A. 合同
  • B. 无因管理
  • C. 侵权
  • D. 提存
  • E. 不当得利
标记 纠错
156.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有()

  • A. 生产（制造）许可证
  • B. 产品合格证
  • C. 出租许可证
  • D. 生产厂家
  • E. 生产日期
标记 纠错
157.

仲裁协议无效的情形有（）

  • A. 以口头方式订立的仲裁协议
  • B. 约定的仲裁事项超越法定的仲裁范围
  • C. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议
  • D. 一方采取欺诈手段，致使对方订立的仲裁协议
  • E. 仲裁协议对仲裁事项、仲裁委员会没有约定或者约定不明确，当事人对此又达不成补充协议
标记 纠错
158.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由()共同进行验收，验收合格的方可使用。

  • A. 建设单位
  • B. 施工总承包单位
  • C. 分包单位
  • D. 出租单位
  • E. 安装单位
标记 纠错
159.

根据《建筑法》的规定，下列关于工程发包制度的表述正确的是()

  • A. 建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
  • B. 建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位
  • C. 禁止建筑工程的发包单位将建筑工程肢解发包
  • D. 建筑工程的发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位
  • E. 材料设备的采购，必须通过招标选择货物供货单位
标记 纠错
160.

根据《建设工程质量管理条例》规定，工程承包单位出具的工程质量保修书中，应当明确的内容有()

  • A. 保修范围
  • B. 保修期限
  • C. 保修价格
  • D. 保修责任
  • E. 保修效果
标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
多选题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
00:00:00
暂停
交卷
友情链接

答案圈武汉生活网吾爱诗经网

Copyright © 2018-2022 http://tk.mxqe.com/ Corporation, All Right Reserved 客服联系：2645034912@qq.com  备案号：鄂ICP备17009702号-1