当前位置：首页 → 建筑工程 → 二级建造师 → 二建建设工程法规及相关知识->2009年《建设工程法规及相关知识》真题

2009年《建设工程法规及相关知识》真题

卷面总分：160分 答题时间：240分钟 试卷题量：160题 练习次数：164次
单选题 （共120题，共120分）
1.

某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（ ）负责调查。

  • A. 国务院
  • B. 省级人民政府
  • C. 设区的市级人民政府
  • D. 县级人民政府
标记 纠错
2.

下列属于行政处罚的是（ ）。

  • A. 没收财产
  • B. 罚金
  • C. 撤职
  • D. 责令停产停业
标记 纠错
3.

施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（ ）。

  • A. 重大责任事故罪
  • B. 重大劳动安全事故罪
  • C. 工程重大安全事故罪
  • D. 以其他方式危害公共安全罪
标记 纠错
4.

根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制（ ）。

  • A. 技术规范
  • B. 拆装方案
  • C. 设备运至现场的运输方案
  • D. 进度控制横道图
标记 纠错
5.

甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。

  • A. 甲公司负主要责任
  • B. 乙公司负主要责任
  • C. 乙公司负全部责任
  • D. 监理公司负主要责任
标记 纠错
6.

招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。

  • A. 公开招标
  • B. 邀请招标
  • C. 议标
  • D. 定向招标
标记 纠错
7.

监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（ ）。

  • A. 要求施工单位整改
  • B. 要求施工单位停止施工
  • C. 向安全生产监督行政主管部门报告
  • D. 向建设工程质量监督机构报告
标记 纠错
8.

除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是()。

  • A. 合同成立时
  • B. 不动产交付时
  • C. 不动产登记时
  • D. 不动产建造时
标记 纠错
9.

乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该（）。

  • A. 由甲公司自行承担责任
  • B. 由乙公司自行承担责任
  • C. 由甲乙公司承担连带责任
  • D. 由乙公司和甲公司合约部部长承担连带责任
标记 纠错
10.

授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是（）。

  • A. 新颖性
  • B. 创造性
  • C. 适于工业应用
  • D. 实用性
标记 纠错
11.

关于注册建造师的基本权利，下列说法错误的是()。

  • A. 当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
  • B. 当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
  • C. 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章
  • D. 注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效
标记 纠错
12.

按照建筑法的规定，以下正确的说法是（）。

  • A. 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
  • B. 建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
  • C. 联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
  • D. 施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
标记 纠错
13.

甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。

  • A. 变化后的联合体削弱了竞争
  • B. 丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效
  • C. 新联合体组成的时间过晚
  • D. 新联合体的资质低于规定的最低标准
标记 纠错
14.

李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。

  • A. 应当与其签订固定期限劳动合同
  • B. 应当与其签订无固定期限劳动合同
  • C. 应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
  • D. 可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
标记 纠错
15.

按照《劳动合同法》的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。

  • A. 企业工会代表企业职工
  • B. 企业每一名职工
  • C. 企业10名以上职工
  • D. 企业绝大部分职工
标记 纠错
16.

劳动安全卫生制度对用人单位提出严格要求，但不包括（）。

  • A. 执行国家劳动安全卫生规程和标准
  • B. 为劳动者办理意外伤害保险
  • C. 对劳动者进行劳动安全卫生教育
  • D. 对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查
标记 纠错
17.

承揽合同在履行过程中，允许当事人一方解除合同的情况是()。

  • A. 定作人没有协助承揽工作
  • B. 发生不可抗力致使合同目的无法实现
  • C. 承揽人没有妥善保管定作人提供工作成果
  • D. 承揽人交付的工作成果不符合质量要求
标记 纠错
18.

王某与银行签订了《借款合同》，在合同履行过程中，王某没有按照约定的用途使用借款。为此，银行可采取的措施不包括()。

  • A. 停止发放借款
  • B. 提前收回借款
  • C. 解除合同
  • D. 提起诉讼
标记 纠错
19.

承包人取得工程价款的前提条件是()。

  • A. 工程竣工
  • B. 工程竣工验收合格
  • C. 工程师签证
  • D. 工程竣工结算已审核
标记 纠错
20.

下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

  • A. 建设单位不得将建设工程肢解发包
  • B. 建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
  • C. 建设单位不得任意压缩合同工期
  • D. 涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提出设计方案
标记 纠错
21.

某施工单位中标某学校教学楼项目，成立了项目部。该施工单位的施工人员工伤保险费的缴纳者应当是（）。

  • A. 建设单位
  • B. 该施工单位
  • C. 项目部
  • D. 职工个人
标记 纠错
22.

在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超过()。

  • A. 3个月
  • B. 6个月
  • C. 9个月
  • D. 12个月
标记 纠错
23.

某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

  • A. 工伤职工个人
  • B. 用人单位
  • C. 工伤职工和用人单位
  • D. 社会保险部门
标记 纠错
24.

林某因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗，关于林某停工留薪期内薪酬的发放问题，下列表述正确的是()。

  • A. 按相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付
  • B. 按社会保险部门的规定，由所在单位一次性支付
  • C. 按原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付
  • D. 根据实际情况，由工伤保险基金支付
标记 纠错
25.

某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()。

  • A. 7日
  • B. 15日
  • C. 30日
  • D. 60日
标记 纠错
26.

某工地新进场一批建筑材料,若要在工程上使用这批材料,必须有相应的人员签字认可。工地上具有这一签字权的人员是()。

  • A. 监理单位总工程师
  • B. 施工单位总工程师
  • C. 监理工程师
  • D. 项目经理
标记 纠错
27.

下列关于工程合理使用年限的说法，错误的是（）。

  • A. 工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限
  • B. 与《建筑法》中的“建筑物合理寿命年限”概念一致
  • C. 与《合同法》中的“工程合理使用期限”概念一致
  • D. 等同于工程的保修年限
标记 纠错
28.

某工地由建设单位采购的某批钢材进场后，施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位()。

  • A. 应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材
  • B. 可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
  • C. 可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守
  • D. 不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换
标记 纠错
29.

建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。

  • A. 建设单位项目负责人
  • B. 总监理工程师
  • C. 监理工程师
  • D. 设计单位节能设计人
标记 纠错
30.

建设单位在工程竣工验收合格后，应当在规定的期限内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。该期限为()。

  • A. 1个月
  • B. 3个月
  • C. 6个月
  • D. 12个月
标记 纠错
31.

建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。

  • A. 用于承重墙的砖
  • B. 用于非承重结构的混凝土小型砌块
  • C. 用于拌制混凝土的水泥
  • D. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
标记 纠错
32.

某项目分期开工建设，开发商二期工程3、4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。

  • A. 继续按图施工
  • B. 按现行图集套改后继续施工
  • C. 及时向相关单位提出修改建议
  • D. 由施工单位技术人员修改图纸
标记 纠错
33.

建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）

  • A. 双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
  • B. 双方签收的仲裁调解书
  • C. 人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
  • D. 双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
标记 纠错
34.

建设工程纠纷案件审理中，承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于（）。

  • A. 书证
  • B. 物证
  • C. 证人证言
  • D. 鉴定意见
标记 纠错
35.

多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。依此授权书，甲所具有的代理权限是()。

  • A. 程序性诉讼
  • B. 承认、放弃、变更诉讼请求
  • C. 进行和解
  • D. 提起反诉或者上诉
标记 纠错
36.

北方建筑公司是某省的施工企业，2014年8月，由于所承建的工程发生了重大质量事故，被省建设厅罚款200万元。北方建筑公司对此行政处罚决定不服，其可以采取的维权途径有()。

  • A. 只能申请行政复议
  • B. 只能进行行政诉讼
  • C. 可以自由选择行政复议或者行政诉讼
  • D. 只能提起民事诉讼
标记 纠错
37.

安全生产许可证的有效期为（ ）年。

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
标记 纠错
38.

根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可任职的岗位是（ ）。

  • A. 施工企业的总经理
  • B. 施工项目负责人
  • C. 施工企业的技术负责人
  • D. 施工企业的董事
标记 纠错
39.

施工单位违反施工程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（ ）事故。

  • A. 特别重大
  • B. 重大
  • C. 较大
  • D. 一般
标记 纠错
40.

甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（ ）。

  • A. 由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利
  • B. 因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
  • C. 如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
  • D. 只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
标记 纠错
41.

按照建筑法及其相关规定，投标人之间（ ）不属于串通投标的行为。

  • A. 相互约定抬高或者降低投标报价
  • B. 约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
  • C. 相互探听对方投标报价
  • D. 先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
标记 纠错
42.

某招标项目的估算价为6000万元，招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有（ ）处。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
标记 纠错
43.

某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（ ）。

  • A. 应按合同约定的价格4000元／吨结算
  • B. 应按国家确定的最新价格3400元／吨结算
  • C. 应当按新旧价格的平均值结算
  • D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同
标记 纠错
44.

根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（ ）.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

  • A. 2个月
  • B. 6个月
  • C. 1年
  • D. 2年
标记 纠错
45.

某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（ ）个月。

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 6
标记 纠错
46.

职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。

  • A. 随时解除
  • B. 预告解除
  • C. 经济性裁员
  • D. 刑事性裁员
标记 纠错
47.

关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的是（ ）。

  • A. 建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
  • B. 未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
  • C. 联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
  • D. 发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
标记 纠错
48.

施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。

  • A. 6月1日
  • B. 8月30日
  • C. 10月8日
  • D. 10月20日
标记 纠错
49.

某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是()。

  • A. 返还财产
  • B. 赔偿损失
  • C. 罚金
  • D. 折价补偿
标记 纠错
50.

下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（ ）。

  • A. 施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
  • B. 因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
  • C. 地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
  • D. 由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
标记 纠错
51.

根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（ ）。

  • A. 在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
  • B. 效力待定合同的善意相对人行使撤销权的期限自行为作出之日起超过一年
  • C. 表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
  • D. 超越代理权限签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同
标记 纠错
52.

依照我国的法律形式，《建筑法》属于（ ）。

  • A. 部门规章
  • B. 行政法规
  • C. 法律
  • D. 地方性法规
标记 纠错
53.

根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（ ）起发生效力。

  • A. 买卖合同生效
  • B. 转移登记
  • C. 交付
  • D. 买方占有
标记 纠错
54.

下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（ ）。

  • A. 仲裁委员会由当事人自主选定
  • B. 仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
  • C. 仲裁审理以公开审理为原则
  • D. 对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销
标记 纠错
55.

对民事诉讼法的基本特征表述正确的是（ ）。

  • A. 当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权
  • B. 除简易程序外均采用合议庭合议制
  • C. 所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开
  • D. 一个案件须由两级人民法院审理才告终结
标记 纠错
56.

民事诉讼的证据不包括（ ）。

  • A. 书证
  • B. 物证
  • C. 视听资料
  • D. 科学试验
标记 纠错
57.

当事人委托溥泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（ ）。

  • A. 陈述事实、参加辩论
  • B. 承认、放弃、变更诉讼请求
  • C. 进行和解
  • D. 提起反诉或上诉
标记 纠错
58.

某建筑公司实施了下列行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（ ）。

  • A. 将建筑垃圾倾倒在季节性干涸的河道里
  • B. 对已受污染的潜水和承压水混合开采
  • C. 冬季工地上的工人燃烧沥青、油毡取暖
  • D. 从事收集、贮存、处置危险废物经营活动必须申请领取经营许可证
标记 纠错
59.

关于民事法律行为分类，以下说法错误的是()。

  • A. 民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为
  • B. 订立建设工程合同应当采取要式法律行为
  • C. 建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为
  • D. 自然人之间的借款行为属于不要式法律行为
标记 纠错
60.

根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。

  • A. 在建工程可以作抵押物
  • B. 即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权
  • C. 建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
  • D. 抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
标记 纠错
61.

根据《招标投标法》规定，投标联合体()。

  • A. 可以牵头人的名义提交投标保证金
  • B. 必须由相同专业的不同单位组成
  • C. 各方应在中标后签订共同投标协议
  • D. 是各方合并后组建的投标实体
标记 纠错
62.

《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括()。

  • A. 工程质量保修制度
  • B. 施工许可制度
  • C. 竣工验收备案制度
  • D. 工程质量事故报告制度
标记 纠错
63.

按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是()。

  • A. 购买的电气材料
  • B. 购买的塔吊设备
  • C. 现场制作的预制板
  • D. 商品混凝土
标记 纠错
64.

根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求()。

  • A. 必须有产品质量检验合格证明
  • B. 必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
  • C. 应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
  • D. 应当有警示标志或者中英文警示说明
标记 纠错
65.

下列属于我国《合同法》调整的法律关系是()。

  • A. 收养合同
  • B. 劳动合同
  • C. 税款代扣合同
  • D. 赠予合同
标记 纠错
66.

下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。

  • A. 格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用
  • B. 提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
  • C. 对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
  • D. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
标记 纠错
67.

要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括()。

  • A. 寄送的价目表
  • B. 投标书
  • C. 拍卖公告
  • D. 招股说明书
标记 纠错
68.

甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。

  • A. 发出
  • B. 撤回
  • C. 撤销
  • D. 变更
标记 纠错
69.

某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。

  • A. 违约责任
  • B. 侵权责任
  • C. 缔约过失责任
  • D. 行政责任
标记 纠错
70.

某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。

  • A. 附条件合同，条件成就合同解除
  • B. 附条件合同，条件成就合同生效
  • C. 附期限合同，期限届满合同解除
  • D. 附期限合同，期限届满合同生效
标记 纠错
71.

甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由()承担违约责任。

  • A. 甲公司向乙公司
  • B. 乙公司自己
  • C. 丙公司向乙公司
  • D. 甲公司和丙公司共同向乙公司
标记 纠错
72.

甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是()。

  • A. 刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求
  • B. 刘某可以通过仲裁方式行使代位权
  • C. 刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担
  • D. 代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
标记 纠错
73.

下列关于诉讼管辖的表述正确的是()。

  • A. 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
  • B. 建设工程施工合同纠纷应当由合同签订地人民法院管辖
  • C. 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
  • D. 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
标记 纠错
74.

建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（ ）。

  • A. 建设用地规划许可证
  • B. 建设工程规划许可证
  • C. 施工许可证
  • D. 安全生产许可证
标记 纠错
75.

根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（ ）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

  • A. 主体结构
  • B. 电气
  • C. 装饰
  • D. 暖通
标记 纠错
76.

建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（ ）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

  • A. 10
  • B. 15
  • C. 30
  • D. 60
标记 纠错
77.

根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（ ）。

  • A. 应当依法取得相应等级的资质证书
  • B. 不得转让工程监理业务
  • C. 可以是建设单位的子公司
  • D. 应与监理分包单位共同向建设单位承担责任
标记 纠错
78.

按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是 ( )

  • A. 建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
  • B. 建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
  • C. 联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
  • D. 不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人
标记 纠错
79.

甲、乙两建筑公司组成一个联合体去投标。在共同投标协议中约定：如在施工过程中出现 质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现 质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是 （ )

  • A. 由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
  • B. 因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
  • C. 如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
  • D. 只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
标记 纠错
80.

根据《民事诉讼法》的规定，（ ）可以作为民事诉讼证人。

  • A. 本案审判员
  • B. 涉及本案的鉴定人员
  • C. 本案原告诉讼代理人
  • D. 本案被告的亲属
标记 纠错
81.

引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。

  • A. 合同
  • B. 扶养
  • C. 不当得利
  • D. 无因管理
标记 纠错
82.

按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（ ）。

  • A. 施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程
  • B. 属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程
  • C. 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的工程
  • D. 关系到社会公共利益的大型经济适用住房工程
标记 纠错
83.

下列关于民用建筑节能的表述正确的是（ ）。

  • A. 对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门可以颁发建设工程规划许可证
  • B. 国家限制使用或禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备
  • C. 国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生能源利用系统
  • D. 企业应当制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
标记 纠错
84.

（2009年真题，修）某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（ ）。

  • A. 将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里
  • B. 严禁在居住场所内设置仓库
  • C. 按照国家工程建设消防技术标准组织施工
  • D. 为防丢失，将消防器材锁在铁柜中
标记 纠错
85.

某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使几十亩水稻受损严重。市环保局可责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对其处以()的罚款。

  • A. 1万元
  • B. 2万元以上10万元以下
  • C. 15万元
  • D. 10万元以上15万元以下
标记 纠错
86.

由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则王某应当及时办理()

  • A. 吊销
  • B. 撤销
  • C. 延续有效
  • D. 注销或变更
标记 纠错
87.

某施工企业投标中标一住宅小区工程的施工任务，并与招标人订立了书面合同，合同总额2000万元。由于工期紧，将其中部分主体工程的施工任务转给了其他施工企业，并从中获利。对此，该施工企业违反了《招标投标法》的规定，将面临的法律后果不包括()

  • A. 被处以10万元以上20万元以下的罚款
  • B. 按规定被没收非法所得
  • C. 被责令停业整顿甚至被吊销营业执照
  • D. 企业法人被刑事处罚
标记 纠错
88.

如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(）

  • A. 2亿元
  • B. 1亿元
  • C. 3000万元
  • D. 500万元
标记 纠错
89.

某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()

  • A. 企业法人
  • B. 项目经理
  • C. 材料供应商
  • D. 项目经理部
标记 纠错
90.

甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()

  • A. 由丙承担赔偿责任
  • B. 由甲承担赔偿责任
  • C. 甲不承担任何责任
  • D. 由甲和丙承担连带赔偿责任
标记 纠错
91.

甲公司和乙公司的合同纠纷案件经仲裁委员会作出裁决后，被告当事人向仲裁委员会所在地的中级人民法院提出证据，申请法院裁定不予执行。下列证据证明裁决的情形，法院应不予考虑的是()

  • A. 仲裁协议是发生纠纷后签订的
  • B. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的
  • C. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序
  • D. 裁决所根据的证据是伪造的
标记 纠错
92.

王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须()

  • A. 重新取得资格证书
  • B. 提供符合本专业继续教育要求的证明
  • C. 提供新的业绩证明
  • D. 符合延续注册的条件
标记 纠错
93.

甲建筑公司欠乙材料供应商材料款3万元，约定2014年4月1日还款。但到2014年5月1日，甲仍未还钱。2014年6月3日乙向甲要账，并口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()

  • A. 引起诉讼时效的中断
  • B. 引起诉讼时效的延长
  • C. 引起诉讼时效的中止
  • D. 改变法定时效期间
标记 纠错
94.

经双方协商一致，公司与员工李某解除了劳动合同。李某在解除合同前月工资3000元，在该公司工作了2年。由于是公司提出解除合同，公司同意对李某进行经济补偿。根据《劳动合同法》的规定，下列说法正确的是()

  • A. 公司应当给予李某3000无经济补偿
  • B. 公司应当给予李某6000元经济补偿
  • C. 公司应当给予李某7500元经济补偿
  • D. 公司应当给予李某9000元经济补偿
标记 纠错
95.

依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

  • A. 10
  • B. 15
  • C. 20
  • D. 30
标记 纠错
96.

注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不注册，该期限是()年。

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 8
标记 纠错
97.

某工程施工合同约定2014年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则()

  • A. 截止于2016年1月1日，承包商丧失诉讼权
  • B. 2016年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取
  • C. 截止于2016年1月1日，承包商丧失胜诉权
  • D. 承包商获得工程款的权利最长保护2年
标记 纠错
98.

在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()

  • A. 保险经纪人
  • B. 保险人
  • C. 受益人
  • D. 投保人
标记 纠错
99.

结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()m。

  • A. 2
  • B. 0.5
  • C. 0.8
  • D. 1.0
标记 纠错
100.

甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()

  • A. 屋面防水工程的防渗漏为3年
  • B. 电气管线工程为2年
  • C. 有防水要求的卫生间的防渗漏为2年
  • D. 设备安装工程为1年
标记 纠错
101.

张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。该公司以书面形式通知张某的最迟日期是()

  • A. 6月1日
  • B. 6月16日
  • C. 7月2日
  • D. 7月16日
标记 纠错
102.

某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过()

  • A. 12小时
  • B. 24小时
  • C. 5日
  • D. 7日
标记 纠错
103.

2014年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，所能完成的任务量减少，为此，公司决定扣减工资，两个月后公司决定解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()

  • A. 由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同
  • B. 由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同
  • C. 公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
  • D. 由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同
标记 纠错
104.

某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司()

  • A. 要求返还利息
  • B. 提前回收借款
  • C. 签订附加合同
  • D. 继续发放借款
标记 纠错
105.

某建筑设计公司张某接受公司指派的任务，为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。下列有关该工程设计图著作权的表述，正确的是()

  • A. 张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利
  • B. 张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利
  • C. 张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用
  • D. 该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励
标记 纠错
106.

文物保护单位保护范围和建设控制地带施工，下列说法错误的是()

  • A. 承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位应当具有相应的资质证书
  • B. 在历史文化街区可以新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施
  • C. 在历史文化街区可以自行拆除历史建筑以外的建筑物
  • D. 任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑
标记 纠错
107.

某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()

  • A. 质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修
  • B. 只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修
  • C. 施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用
  • D. 施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修
标记 纠错
108.

工程建设项目必须招标的范围不包括(]

  • A. 施工单项合同估算价在人民币200万元
  • B. 重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元
  • C. 监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元
  • D. 设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元
标记 纠错
109.

《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定的是()

  • A. 施工中采用先进的节水施工工艺
  • B. 应制定有效的水质检测与卫生保障措施
  • C. 现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置
  • D. 对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核
标记 纠错
110.

某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()

  • A. 5月5日
  • B. 5月8日
  • C. 5月15日
  • D. 6月15日
标记 纠错
111.

工程监理单位在对专项施工方案审查时，审查的重点是()

  • A. 安全生产投入是否充足
  • B. 是否符合工程建设强制性标准
  • C. 施工现场人员的安全生产管理能力
  • D. 安全技术措施是否得到落实
标记 纠错
112.

甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。经签收之后甲又反悔。对此事件下述说法正确的是()

  • A. 该裁决书不需履行
  • B. 甲应当履行裁决书
  • C. 甲可以就裁决事项提起诉讼
  • D. 甲可以就裁决事项再行申请仲裁
标记 纠错
113.

关于建设工程分包，下列表述错误的是()

  • A. 建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包
  • B. 专业工程分包是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动
  • C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务发包企业完成的活动
  • D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业
标记 纠错
114.

张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于()

  • A. 行政调解
  • B. 法院调解
  • C. 人民调解
  • D. 仲裁调解
标记 纠错
115.

下列关于联合体承包工程，表述正确的是()

  • A. 联合体组成独立法人
  • B. 联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同
  • C. 联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程
  • D. 联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
标记 纠错
116.

下面关于实行开工报告制度的说法，错误的是()

  • A. 开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度
  • B. 由建设单位向政府主管部门申报
  • C. 主要是审查建设单位应具备的开工条件
  • D. 主要是审查施工单位应具备的开工条件
标记 纠错
117.

在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2012年和2014年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2012年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()

  • A. 施工企业负有取得该鉴定的举证义务
  • B. 人民法院应该自行调取该鉴定
  • C. 法院应该推定施工企业的主张成立
  • D. 建设单位必须提供该鉴定结论
标记 纠错
118.

某工程总承包商将土方工程分包给了甲分包商，将基础工程分包给了乙分包商。在施工合同履行中，甲分包商延误了工期。对此，乙分包商提出要求承担违约责任的对象是()

  • A. 发包方
  • B. 总承包商
  • C. 甲分包商
  • D. 监理单位
标记 纠错
119.

建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()

  • A. 合同
  • B. 侵权
  • C. 不当得利
  • D. 无因管理
标记 纠错
120.

根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
标记 纠错
多选题 （共40题，共40分）
121.

根据《担保法》的规定，可以抵押的财产包括()。

  • A. 土地所有权
  • B. 建筑物和其他土地附着物
  • C. 建设用地使用权
  • D. 学校、幼儿园、医院等
  • E. 交通运输工具
标记 纠错
122.

下列属于承担民事责任的方式是（）。

  • A. 赔偿损失
  • B. 返还财产
  • C. 支付利息
  • D. 支付违约金
  • E. 支付定金
标记 纠错
123.

下列选项中，属于建设单位安全责任的有()。

  • A. 依法办理临时占用规划批准范围以外场地的申请批准手续
  • B. 向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料
  • C. 不得提出违法要求和随意压缩合同工期
  • D. 依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用
  • E. 在施工现场设置明显的安全警示标志
标记 纠错
124.

施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于()。

  • A. 施工安全防护用具及设施的采购
  • B. 施工安全防护用具及设施的更新
  • C. 安全生产无事故奖励
  • D. 安全生产条件的改善
  • E. 职工福利
标记 纠错
125.

下列关于仲裁裁决的说法，正确的是()。

  • A. 当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议制作裁决书
  • B. 当事人可以请求仲裁庭根据双方的调解协议制作裁决书
  • C. 仲裁庭无法形成多数意见时，仲裁裁决由仲裁委员会讨论决定
  • D. 仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力
  • E. 仲裁员必须在仲裁裁决书签名
标记 纠错
126.

生产经营单位保证安全生产所必需的资金由（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

  • A. 公司董事会
  • B. 公司法定代表人
  • C. 个人经营的投资人
  • D. 公司股东会
  • E. 公司工会
标记 纠错
127.

施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（ ）。

  • A. 制定安全生产规章制度和操作规程
  • B. 确保安全生产费用的有效使用
  • C. 组织制定安全施工措施
  • D. 消除安全事故隐患
  • E. 及时、如实报告生产安全事故
标记 纠错
128.

对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（ ），撤销权消灭。

  • A. 自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的
  • B. 自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
  • C. 白知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的
  • D. 知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
  • E. 知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
标记 纠错
129.

致使承包人单方行使建设工程施工合同解除权的情形包括（ ）。

  • A. 发包人严重拖欠工程价款且经催告仍拒绝支付
  • B. 发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准且拒绝更换
  • C. 发包人坚决要求压缩工期
  • D. 总监理工程师要求更换项目经理
  • E. 发包人要求延长保修责任期限
标记 纠错
130.

下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（ ）。

  • A. 总承包单位不得将主体工程对外分包
  • B. 分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责
  • C. 总承包单位与每一个分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任
  • D. 施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工
  • E. 在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务
标记 纠错
131.

国有建设用地使用权是用益物权，可以采取（ ）方式设立。

  • A. 出资
  • B. 出让
  • C. 划拨
  • D. 抵押
  • E. 转让
标记 纠错
132.

在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（ ）。

  • A. 银行保函
  • B. 银行承兑汇票
  • C. 企业连带责任保证
  • D. 现金
  • E. 实物
标记 纠错
133.

6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（ ）。

  • A. 买卖合同是主合同，定金合同是从合同
  • B. 买卖合同自6月10日成立
  • C. 定金合同自6月1日生效
  • D. 若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元
  • E. 若卖方不能交付货物，应返还50万元
标记 纠错
134.

根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。

  • A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
  • B. 人民法院对保全财产予以查封
  • C. 监察机关给予机关工作人员降级处分
  • D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
  • E. 行政拘留
标记 纠错
135.

建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（ ）。

  • A. 同时规划
  • B. 同时设计
  • C. 同时施工
  • D. 同时竣工验收
  • E. 同时投产使用
标记 纠错
136.

根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()。

  • A. 在法律面前一律平等
  • B. 有言论、出版、游行和示威的自由
  • C. 有宗教信仰的自由
  • D. 对国家机关和国家工作人员有批评和建议权
  • E. 有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
标记 纠错
137.

下列各选项中，属于民事法律关系客体的是()。

  • A. 建设工程施工合同中的工程价款
  • B. 建设工程施工合同中的建筑物
  • C. 建材买卖合同中的建筑材料
  • D. 建设工程勘察合同中的勘察行为
  • E. 建设工程设计合同中的施工图纸
标记 纠错
138.

按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是()。

  • A. 联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议
  • B. 交纳投标保证金超过规定数额
  • C. 投标人是响应招标、参加投标竞争的个人
  • D. 投标人在开标后修改补充投标文件
  • E. 投标人未对招标文件的实质性内容和条件作出响应
标记 纠错
139.

下列关于承诺的表述中，正确的有()。

  • A. 受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交
  • B. 承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
  • C. 承诺一经送达要约人即发生法律效力
  • D. 撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人
  • E. 承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
标记 纠错
140.

某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是()。

  • A. 建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格
  • B. 施工单位可就采用新工艺增加的费用向建没单位索赔
  • C. 由此延误的工期由施工单位承担违约责任
  • D. 只要双方协商一致且不违反强制性标准，可以变更施工工艺
  • E. 从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
标记 纠错
141.

根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需举证证明的事实有()。

  • A. 太阳自东方升起，自西方落下
  • B. 人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
  • C. 人所共知的某单位偷工减料
  • D. 已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
  • E. 已被人民法院生效裁判所确认的事实
标记 纠错
142.

我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有()。

  • A. 只有注册以后才能执业
  • B. 一次注册终生有效
  • C. 均需接受继续教育
  • D. 不得同时注册于两家不同的单位
  • E. 均有各自的执业范围
标记 纠错
143.

根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（ ）。

  • A. 军用房屋建筑工程
  • B. 长江汛期抢险工程
  • C. 工地临时职工宿舍
  • D. 某私人投资工程
  • E. 部队导弹发射塔
标记 纠错
144.

根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决的情形包括（ ）。

  • A. 约定的仲裁协议无效
  • B. 仲裁事项超出约定的仲裁范围
  • C. 裁决所根据的证据是伪造的
  • D. 原作出仲裁裁决的仲裁机构被撤销
  • E. 申请执行人死亡
标记 纠错
145.

某住宅楼工程，建设单位为赶在雨季前完成土方工程，在尚未取得施工许可证的情况下破土动工。对此，建设单位应受到的处罚包括()

  • A. 责令停止施工，限期改正
  • B. 对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
  • C. 依法追究刑事责任
  • D. 责令施工单位停业整顿
  • E. 吊销监理单位营业执照
标记 纠错
146.

融资租赁合同涉及的主体是()

  • A. 出租人
  • B. 公证人
  • C. 出卖人
  • D. 所有人
  • E. 承租人
标记 纠错
147.

在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()

  • A. 双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量
  • B. 对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量证据，但对于裁决没有影响
  • C. 仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为
  • D. 没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款
  • E. 仲裁庭认定事实的主要证据不足时，因不可归责于自己的事由受到损失的，可以向委托人要求赔偿损失。
标记 纠错
148.

法人应当具备的条件包括()

  • A. 必须经过法定的程序
  • B. 有必要的财产或者经费
  • C. 有独立产权的经营场所
  • D. 能够独立承担民事责任
  • E. 有自己的名称、组织机构和场所
标记 纠错
149.

用人单位不得解除劳动合同的情形包括()

  • A. 劳动者患病，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作
  • B. 劳动者非因工负伤，在规定的医疗期内的
  • C. 劳动者因工负伤，并被确认部分丧失劳动能力的
  • D. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
  • E. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议
标记 纠错
150.

某设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计，造成工程质量事故，情节非常严重。对此可以给予的行政处罚包括()

  • A. 责令停业整顿
  • B. 责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款
  • C. 吊销资质证书
  • D. 依法承担赔偿责任F、降低资质等级
标记 纠错
151.

施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()

  • A. 正确使用安全防护用具
  • B. 接受安全生产教育培训
  • C. 发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告
  • D. 发现事故隐患时立即向本单位负责人报告
  • E. 发现事故隐患时及时采取措施予以处理
标记 纠错
152.

施工现场噪声污染防治违法行为应承担相应的法律责任，下列选项属于该违法行为的是()

  • A. 擅自拆除环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准
  • B. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业
  • C. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行抢险施工造成环境噪声污染
  • D. 排放环境噪声的单位拒绝环境保护行政主管部门现场检查
  • E. 机动车辆不按照规定使用声响装置的
标记 纠错
153.

招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括()

  • A. 补偿印刷的成本支出
  • B. 补偿人工成本支出
  • C. 邮寄的成本支出
  • D. 必要的管理费
  • E. 项目宣传成本支出
标记 纠错
154.

下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法，正确的是()

  • A. 在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务
  • B. 既从事工程总承包业务，又从事工程项目管理服务业务
  • C. 与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系
  • D. 不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系
  • E. 完成本工程施工业务外，受业主委托监督另一工程合同的履行情况
标记 纠错
155.

当物权人的物权受到侵害时，权利人的解决途径可以是()

  • A. 和解
  • B. 调解
  • C. 仲裁
  • D. 诉讼
  • E. 公正
标记 纠错
156.

对于施工企业资质证书的变更，下列表述正确的是()

  • A. 企业合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级，但应符合相应资质等级条件
  • B. 企业分立后的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照规定的审批程序核定
  • C. 企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定
  • D. 企业资质证书的变更，由国务院建设主管部门负责办理
  • E. 企业资质证书的变更，由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理
标记 纠错
157.

当事人可以解除合同的情形包括()

  • A. 因不可抗力致使不能实现合同目的
  • B. 在履行期满后，当事人一方明确表示不履行义务的
  • C. 当事人一方迟延履行义务，经催告后在合理期限内仍未能履行
  • D. 当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的
  • E. 在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务
标记 纠错
158.

某设计单位违反工程建设强制性标准进行设计，造成工程质量事故，情节非常严重。该设计单位可能受到的处罚包括()

  • A. 责令停业整顿
  • B. 降低资质等级
  • C. 责令改正，并处以10万元以上30万元以下的罚款
  • D. 没收资质证书
  • E. 依法对造成的损失承担赔偿责任
标记 纠错
159.

申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()

  • A. 吊销资质证书
  • B. 处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
  • C. 处工程合同价款3%以上5%以下的罚款
  • D. 3年内不得再次申请建筑业企业资质
  • E. 有违法所得的，予以没收
标记 纠错
160.

某建筑公司发生以下事件待处理：职工李某因工负伤而丧失劳动能力；职工王某因偷窃自行车一辆而被公安机关给予行政处罚；职工徐某因与他人同居而怀孕；职工陈某被派往境外逾期未归，经多次催告后，仍没有回来；职工张某因工程重大安全事故罪被判刑。这些事件中，建筑公司可以随时解除劳动合同的有()

  • A. 李某
  • B. 王某
  • C. 徐某
  • D. 陈某
  • E. 张某
标记 纠错

答题卡（剩余 道题）

单选题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
多选题
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
00:00:00
暂停
交卷
友情链接

答案圈武汉生活网吾爱诗经网

Copyright © 2018-2022 http://tk.mxqe.com/ Corporation, All Right Reserved 客服联系：2645034912@qq.com  备案号：鄂ICP备17009702号-1