2022年一级建造师《建筑实务》模拟试卷2

某高层办公楼，总建筑面积为 137500 ㎡，地下三层，地上二十五层。业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位?

施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位?专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育?

专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。

土方开挖到接近基坑设计标高（自然地坪下 8.5m )时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场施工人员，查明原因后再恢复施工.但总承包单位认为地表裂缝属正常现象没有予以理睬。不久基坑发生了严重坍塌，并造成 4 名施工人员被淹埋，经抢救 3 人死亡、1 人重伤?

事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况，经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是由于地质勘察资料中未表明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。事故造成直接经济损失 80 万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失 80 万元?

【问题】

1.请指出整个事件中有哪些做法不妥，并写出正确做法。

2.三级安全教育是指哪三级？

3.本起事故可定为哪种等级的事故？说明理由。

4.这起事故中的主要责任者是谁？说明理由。

某办公楼工程，地下 1 层，地上 10 层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为 29 个月。总包单位项目部依据原有施工进度计划和包括进度综合描述、实际施工进度等内容的阶段进度报告，调整施工部署。调整后，施工总承包单位提交的施工总进度计划如图 1 所示（时间单位：月），该计划通过了监理工程师的审查和确认。

合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。

事件二：在工程施工进行到第 7 个月时，因建设单位提出设计变更，导致 G 工作停止施工 1 个月。由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。根据合同约定，赶工费标准为 18 万元/月。

事件三：在 H 工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中 H 工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中 H 工作异节奏流水施工横道图如图 2 所示（时间单位：月）。

【问题】

1.项目阶段进度报告还包括哪些内容？

2.施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求？为保证工程进度目标，施工总承包单位应重点控制哪条施工线路？（用工作名称表示）

3.事件一中，监理工程师及施工总承包单位的做法是否妥当？分别说明理由。

4.事件二中，施工总承包单位可索赔的赶工费为多少万元？说明理由。

5.事件三中，流水施工调整后，H 工作相邻工序的流水步距为多少个月？工期可缩短多少个月？按照图 2 格式绘制出调整后 H 工作的施工横道图。

某群体住宅工程，包含 8 栋住宅楼、1 栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等，业态丰富、体量较大，工期暂定 3.5 年。招标文件约定:采用工程量清单计价模式，要求投标单位充分考虑风险，特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标，最终按固定总价签订施工合同。

招标过程中，投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑，建设单位修订招标文件后履行完招标流程，最终确定施工单位 A 中标，并参照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201 与 A 单位签订施工承包合同。

A 单位将施工合同中土方开挖独立分包，合同价款 3540 万元，约定可针对人工费、材料费价格变化对竣工结算价进行调整。可调整各部分费用占总价款的百分比，基准期、竣工当期价格指数见下表：

某分包单位对工程造价进行了分析，费用构成情况是：分部分项工程费 3793 万元，措施项目费 547 万元，脚手架费为 336 万元，暂列金额 100 万元，其他项目费 200 万元，规费及税金 264万元。

【问题】

1. 指出本工程招标文件中不妥之处，并写出相应正确做法。

2. 根据工程量清单计价原则，通用措施费用项目有哪些（至少列出 6 项）？

3. 列式计算人工费、材料费调整后的竣工结算价款是多少万元（保留两位小数）？

4. 事件中，计算施工单位的工程中标造价是多少万元（保留两位小数）？建筑工程造价有哪些特点？

某施工单位中标某框架结构办公大楼，工期 360d，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201 签订固定总价合同。

合同实施过程中，发生如下事件：

事件一：基坑开挖深度 6.5m，施工单位通过市场租赁方式获得该挖土机械，相关参数如下：每循环一次需要 2 分钟，每循环一次挖土 1m3，现场工作条件影响系数 0.9。土方工程量 5500m3，最初可松性系数为 1.27，机械生产时间利用系数为 0.85，每天工作 2 个台班，计划土方工期为 10d。

事件二：当地劳动监察部门在现场抽查时发现，有部分在试用期内的农民工未签订劳动合同，劳务用工档案仅包括劳动合同、考勤表和工资发放表。总包单位责令劳务分包企业立即整改。

事件三：该项目实行劳务工人实名制管理，并采用“建筑企业实名制管理卡”。该卡具有考勤管理等多项功能。施工现场采用人脸识别技术进行电子打卡。

事件四：施工单位针对现场环境，制定了粉尘危害、噪声危害等主要职业危害的应对措施。

事件五：工程施工中，该项目年度需要甲种材料总量为 25000t，材料单价为 220 元/t，一次采购费用为55 元，仓库年保管费率为 3.55%。

事件六：竣工验收通过后，施工单位于 2020 年 6 月 2 号提交竣工结算支付申请，建设单位在收到申请后一直未予答复。施工单位于 2020 年 7 月 13 日将工程交付给建设单位，之后与建设单位多次协调未果，于2020 年 9 月 18 日向法院提请优先受偿权利。

事件七：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。

各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表

【问题】

1.施工机械的供应渠道还有哪些？计算需要挖土机械的数量（结果取整数）。

2.劳务分包企业与农民工应什么时间签订劳动合同？劳务用工档案还应包括哪些资料？

3.建筑企业实名制管理卡还应具有何种功能？还有哪些电子打卡技术？

4.建筑工程施工主要职业危害还有哪些？

5.事件五中，甲种材料的经济采购批量为多少（保留小数点后两位）？

6.竣工结算支付申请的内容包括哪些？根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，应从哪天开始计算利息？

7.根据“ABC 分类法”，指出重点管理材料名称（A 类材料），项目部针对 A 类材料如何管理？

背景资料：

某建设单位投资兴建一大型商场，地下二层，地上九层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m2。经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025．00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10％，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60％计。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高；租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土；用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用。

事件二：中标造价费用组成：人工费为3000万元，材料费为17505万元，机械费为995万元，管理费为450万元。措施费用为760万元，利润为940万元，规费为525万元，税金为850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。

事件三：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告，索赔工期为2个月，索赔费用为34．55万元。索赔费用经项目监理机构核实，人工窝工费为18万元，机械租赁费用为3万元，管理费为2万元，保函手续费为0．1万元，资金利息为0．3万元，利润为0．69万元，专业分包停工损失费为9万元，规费为0．47万元，税金为0．99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月；除同意支付人员窝工费、机械租赁费外，不同意支付其他索赔费用。

问题：

1．分别列式计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留2位小数)

2．分别指出事件一中施工单位做法的错误之处，并写出正确做法。

3．事件二中，除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外，成本管理任务还包括哪些工作分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元

4．列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留2位小数)