某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同,开工前,施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示(单位:d)。施工过程E和G工作共同用一台塔吊。先完成E工作,再施工G工作。
施工过程中,由于建设单位提供的图纸送达延误致使B工作推迟10d。为使工程按时完工,建设单位提出将J工作压缩5d,施工单位随即提出下列费用补偿要求:塔吊闲置15d每天补偿塔吊租赁费600元,共计9000元;由于8工作延误10d造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。
问题:
1.按照原进度计划网络图,计算该项单位工程计划工期,并指出关键线路。
2.按照原进度安排,确定E工作和G工作共用的塔吊的合理进场时间。
3.建设单位提出的压缩J工作的方案是否能保证按期完工?说明理由。
4.施工单位提出的索赔要求是否合理?说明理由。
1.(1)该项单位工程的计划工期为100d。
(2)关键线路:A→D→G→J→K(或①—②—⑦—⑧—⑨—⑩)。
2.E工作和G工作共用的塔吊进入现场的合理时间是开工后30d。
3.建设单位提出的压缩J工作的方案能保证按期完工。
理由:B工作延误10d,经计算总工期为105d,与原工期相比延误5d,关键线路变为B→E→G→J→K。
此时J工作位于关键路线上,将其工作时间由35d压缩为30d,总工期仍为100d。
4.施工单位提出的索赔要求不合理。
理由:在B工作延误的条件下,塔吊采取先E工作后G工作的顺序,则塔吊闲置时间=60—25—10—15=10
(d),故需要补偿塔吊闲置费用为6000元;因B工作延误45000元的损失费应予补偿。因此,应补偿费用总计=45000+6000=51000(元)。
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有( )。
下列关于联合体投标的说法,错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。
预算定额是编制概算定额的基础,是以()为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是( )。
(2020年真题)根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及( )的装修工程。
(2020年真题)施工作业人员张某在作业过程中,发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使( )。
(2020年真题)根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法,正确的是( )。
(2019年) 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是 ( )。