某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定:
(1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;
(2)工期提前的奖励标准为 10000 元/天,逾期完工违约金为 10000 元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。
在施工过程中发生了如下事件:
事件一:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进度计划推迟 10 天运抵现场。
事件二:在 C 工作中,闸墩部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理单位要求进行了返工处理,导致 C 工作推迟 5 天完成。
事件三:在 D 工作中,由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场,导致 D 工作推迟 6 天完成。
事件四:在 G 工作中,由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的 120%,导致 G 工作 48 天完成。
事件五:在 F 工作中,承包人采取赶工措施,F 工作 20 天完成。进度曲线如下图所示
【问题】
1.确定施工进度计划的工期,并指出关键工作。
2.分别分析事件一、事件二、事件三、事件四对工期的影响。
3.分别指出事件一、事件二、事件三、事件四承包人是否有权提出延长工期,并说明理由。
4.根据事件五,工程进度曲线 A、B 分别代表什么。指出 F 工作第 115 天末实际超额(或拖欠)计划累计工程量的百分比、提前(或)拖欠的天数。
5.根据施工中发生的上述事件,确定该工程的实际完成时间是多少天,以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少?
1.施工进度计划工期为 125 天;关键工作为 B、C、D、F。
2.事件一:A 工作为非关键工作,延误的时间未超过其原有总时差,对工期没有影响。
事件二:C 为关键工作,影响工期 5 天。
事件三:D 为关键工作,影响工期为 6 天。
事件四:G 为非关键工作,但其原有总时差 5 天,影响工期 3 天。
3.事件一:无权。理由:尽管由发包人承担责任,但未影响工期。
事件二:无权。理由:造成延期是承包人的责任。
事件三:无权。理由:造成延期是承包人的责任。
事件四:有权。理由:延期由发包人承担责任,根据合同约定,可向发包人提出 2 天的延期要求。
4.A 代表的是计划进度曲线,
B 代表的是实际进度曲线。
第 115 天末实际拖欠计划累计工程量的百分比 20%(70%-50%);
拖欠的天数 7 天(115-108)
5.该工程的实际完成时间为 128 天,承包人应支付逾期违约金 10000 元。
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有( )。
下列关于联合体投标的说法,错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是( )。
预算定额是编制概算定额的基础,是以()为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则,下列说法中正确的是( )。
(2020年真题)根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及( )的装修工程。
(2020年真题)施工作业人员张某在作业过程中,发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使( )。
(2020年真题)根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法,正确的是( )。
(2019年) 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是 ( )。