某施工单位中标某大型商业广场，地下 3 层为车库、1~6 层为商业用房、7~28 层为办公用房，中标价为 2.2 亿元，工期 300 天，工程内容包括配电、照明、通风空调、管道、设备安装等；主要设备如冷水机组、配电柜、水泵、阀门均由建设单位指定产品，施工单位负责采购，其余设备材料均由施工单位自行采购。
施工单位项目部进场后，编制了施工组织设计和各专项施工方案。由于设备布置在主楼三层设备间，因此采用了设备先垂直提升到三楼，再水平运输至设备间的运输方案。设备水平运输时，使用混凝土结构柱做牵引受力点，并绘制了设备水平运输示意图（如图 4所示），报监理单位及建设单位后被否定。
图 4 设备水平运输示意图
施工现场临时用电计量的电能表，经地级市授权的计量检定机构检定合格，供电部门检查后提出电能表不准使用，要求重新检定。
设备制造完完毕，因运输问题导致设备延期 5 天运到施工现场。
施工期间，当地发生地震，造成工期延误 20 天，项目部应建设单位要求，为防止损失扩大，直接投入抢险费用 50 万元；外用工因待遇低而怠工，造成工期延误 3 天；
在调试时，因运营单位技术人员误操作，造成冷水机组的冷凝器损坏，回厂修复，直接经济损失 20 万元，工期延误 40 天。
项目部在给水系统试压后，仍用试压用水（氯离子含量为 30ppm）对不锈钢管道进行冲洗；在系统试运行正常后，工程于 2015 年 9 月竣工验收。
2017 年 4 月给水系统的部分阀门漏水，施工单位以阀门是建设单位指定的产品为由拒绝维修，但被建设单位否定，施工单位派出人员对阀门进行了维修。
1. 设备运输方案被监理单位和建设单位否定的原因何在？如何改正？
2. 检定合格的电能表为什么不能使用？电能表属于哪类计量器具。
3. 计算本工程可以索赔的工期和费用。
4. 项目部采用的试压及冲洗用水是否合格？说明理由。说明建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由。
1. 设备运输方案被监理单位和建设单位否定的原因及改正措施如下：
（1）设备的牵引绳不能直接绑扎在混凝土结构柱上，应在混凝土柱四角使用木方（或角钢）对混凝土柱进行保护；
（2）牵引绳采用结构柱为受力点，应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核，受力点和方案应征得设计人员的同意。
2. （1）检定合格的电能表是电费结算的依据，必须经省级计量行政主管部门依
法授权的计量检定机构进行检定，合格后才能使用。
（2）用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据，依照有关法规规定该装置属于
3. 计本工程可以索赔的工期和费用计算如下：
（1）本工程可以索赔的工期：20+40=60 天。
（2）本工程可以索赔的费用：50+20=70 万元。
4. （1）项目部采用的试压及冲洗用水不合格；不锈钢管道的试压及冲洗用水均应使用洁净水，且水中氯离子的含量均不应超过 25ppm；
（2）建设单位否定施工单位拒绝阀门维修的理由：阀门虽为建设单位指定产品，但是
阀门合同的签订及采购均是由施工单位负责；而且该工程尚处于保修期内，因此施工单位
应负责维修。
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（ ）。
（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（ ）的装修工程。
（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（ ）。
（2020年真题）根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）。
（2019年） 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是 （ ）。
