某市新建建筑，框架结构，地下一层,地上六层，总建筑面积 6500 ㎡，基坑开挖深度为 5m。施工单位 中标后与建设单位签订了施工总承包合同,合同约定：人工工日单价为 180 元/工日，人员窝工补偿为人工 工日单价的 40%计取，施工机械台班单价为 600 元/台班，施工机械闲置补偿按施工机械台班单价的 60%计 取。施工单位编制了施工进度计划，其中主体结构工序安排如下：
施工过程中，施工单位对施工进度实施动态监测，确保按计划进行，如有偏差，及时分析原因，对施工进度计划进行调整，确保按合同约定的工期完工。
基坑工程施工前，施工总承包单位组织编制了专项施工方案，其内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、计算书及相关图纸等内容，专项方案经审批后，及时进行专项方案论证，论证会由建设单位组织，专家组成员由 4 名专家组成，论证结束后，专家给出的结论为“修改后通过”，施工单位
按照专家的意见进行了修改后随即开始基坑工程施工。
施工过程中，发生如下情况：
（1）因建筑主体结构发生设计变更，导致工作 D 延长 2 周，多用人工、机械分别为 60 个工日,40 个台班；
（2）因甲供材料未按时到场，导致工作 C 停工 1 周，造成人员窝工 40 个工日，机械闲置 35 个台班；
（3）因施工单位租赁机械晚到场，导致 G 工作晚开工 1 周，人员窝工 35 个工日，机械闲置 40 个台班。
1.根据主体结构工序安排表绘制出双代号网络图。
2.根据绘制的双代号网络图找出关键线路（用工作表示），并计算主体结构工期是多少周？
3.指出专项方案论证的不妥之处，并说明理由。
4.专项方案还包括哪些内容？专家论证的主要内容包括什么？
5.施工单位可以索赔的工期和费用为多少？并说明理由。
1.如下：
2.（1）关键线路为 A→B→D→H→G。（2）主体结构工期=6+3+9+5+2=25 周。
3.不妥之处一：论证会由建设单位组织；理由：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织 召开专家论证会。不妥之处二：专家组成员由 4 名专家组成；理由：专家人数不得少于 5 人。不妥之处三： 论证结束后，专家给出的结论为“修改后通过”，施工单位按照专家的意见进行了修改后随即开始基坑工 程施工；理由：结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位按专家意见修改，并 履行审核和审查手续后方可实施，修改情况应及时告知专家。
4.（1）专项方案还包括施工安全保证措施、验收要求、应急处置措施、施工管理及作业人员 配备和分工。（2）专家论证的主要内容包括：①专项施工方案内容是否完整、可行；②专项施工方案计 算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范；③专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施 工安全。
5.（1）施工单位可以索赔的工期为 2 周，费用为 50280 元；（2）理由：①工作 D 因建筑主 体结构发生设计变更导致工作延长，属于建设方责任，费用可索赔，索赔费用等于 60×180+40×600=34800 元；D 工作为关键工作，总时差为 0，故工期可赔 2 周；②工作 C 因甲供材料未按时到场，属于建设方责 任，费用可索赔，索赔费用等于 40×180×40%+35×600×60%=15480 元；C 工作为非关键工作，总时差为 1 周，工作停工 1 周，没有超过总时差，故工期不赔；③工作 G 因施工单位租赁机械晚到场，属于施工单 位的责任，故工期和费用均不可以索赔
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（ ）。
（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（ ）的装修工程。
（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（ ）。
（2020年真题）根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）。
（2019年） 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是 （ ）。
