当前位置:首页建筑工程一级建造师一建公路工程实务->某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16

某施工单位承建了某一级公路工程,起讫桩号K6+000~K16+000,其中K12+420~K12+540 为一座钻孔灌注桩箱型梁桥。路线施工总平面布置示意图如图6 所示,拟建公路旁边修建了生产区、承包人驻地及汽车临时便道等,K7+000~K15+000 段的汽车临时便道共9.3km,K6+000~K7+000 及K15+000~K16+000 段的汽车临时便道紧靠拟建公路并与拟建公路平行。桥梁东西两端路基土方可调配,桩号K14+300 附近有一免费弃土坑。

一建公路工程实务,模拟试卷,2025一建《公路实务》高分通关卷6

在K7+000~K15+000 挖填土石方调配完毕后,针对K6+000~K7+000(填方路段)和K15+000~K16+000(挖方路段),有如下两种路基土方调配方案:

方案一:K15+000~K16+000 挖土方作为远运利用方调配至K6+000~K7+000 填筑;

方案二:K6+000~K7+000 填筑土方从桩号K6+500 附近新设借土场借土填筑。针对以上两种方案,各分项综合单价见表2。

一建公路工程实务,模拟试卷,2025一建《公路实务》高分通关卷6

注:当汽车运输超过第1km,其运距尾数不足0.5km 的半数时不计,等于或超过0.5km 的半数时按增运0.5km计算。

大桥钻孔灌注桩共20 根,桩长均相同,某桥墩桩基立面示意图如图7 所示,护筒高于原地面0.3m。现场一台钻机连续24h 不间断钻孔,每根桩钻孔完成后立即清孔、安放钢筋笼并灌注混凝土,钻孔速度为2m/h,清孔、安放钢筋笼、灌注混凝土及其他辅助工作综合施工速度为3m/h。为保证灌注桩质量,每根灌注桩比设计桩长多浇筑1m,并凿除桩头。

该工程合同总价:6.982 亿元;工期:3 年;施工合同中约定,人工单价100 元/工日,人工窝工补偿费80元/工日,除税金外企业管理费、利润等综合费率为20%(以直接工程费为计算基数)。施工过程中发生如下

事件:

事件1:施工单位根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》进行了如下安排:

(1)第一年计划完成施工产值2.1 亿元,为保证安全生产,设置了安全生产管理机构,并配备了3 名专职安全生产管理人员;

(2)依据风险评估结论,对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案,并附安全验算结果,经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。

一建公路工程实务,模拟试卷,2025一建《公路实务》高分通关卷6

事件2:灌注桩钻孔过程中发现地质情况与设计勘察地质情况不同,停工12d,导致人工每天窝工8 工日,机械窝工费1000 元/d,停工期间施工单位配合设计单位进行地质勘探用工10 工日;后经设计变更每根灌注桩增长15m(原工期计划中,钻孔灌注桩施工为非关键工序,总时差8d)。

事件3:施工单位加强质量管理,根据《公路工程质量检验评定标准》,对钻孔灌注桩设置质量检验的实测项目包括:桩位、孔径、孔深、混凝土强度和沉淀厚度。

事件4:钻孔灌注桩施工中,为保证隐蔽工程施工质量,各工序施工班组在上下班交接前均对当天完成的工程质量进行检查,对不符合质量要求及时纠正,每道工序完成后由监理工程师检查认可后,方能进行下道工序。钻孔灌注桩混凝土浇筑完成后用无破损法进行了检测,监理工程师对部分桩质量有怀疑,要求施工单位再采取A 方法对桩进行检测。

问题:

1.分别计算路基土方调配方案一和方案二综合单价,根据施工经济性选择出合理方案。(计算结果保留整数)

2.根据《公路工程标准施工招标文件》,计算图7 桥墩桩基单根桩最终计量支付长度(计算结果保留一位小数)。

3.事件1 中,逐条判断施工单位做法是否正确?并改正错误。

4.针对事件2,计算工期延长的天数。除税金外可索赔窝工费和用工费各多少元?(计算结果保留一位小数)

5.针对事件3,补充钻孔灌注桩质量检验的实测项目。

6.针对事件4,写出A 方法的名称。事件4 中的一些工作反映了隐蔽工程“三检制”的哪一检工作?还缺少哪两检工作?

答案:
本题解析:

1.路基土方调配方案一的综合单价:4+7+1×19=30 元/m3。

路基土方调配方案二的综合单价:4+7+1×2+4+7+1+4+3=32 元/m3。

根据经济性选择的方案为方案一。

2.该桥墩桩基单根灌注桩最终计量支付长度为:14-1+33+15=61m。

3.事件1 中,施工单位做法正确与否的判断及错误改正:

(1)错误。改正:将“并配备了3 名专职安全生产管理人员”更改为“应配备专职安全生产管理人员至少5名,且按专业配备”。

(2)错误。改正:将“经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行”更改为“经施工单位技术负责人签字后报总监理工程师批准执行”。

4.补偿工期:12+(15×20/2+15/3)/24-8=10.5d

除税金外可索赔窝工费:8×12×80+1000×12=19680 元

除税金外可索赔用工费:10×100×(1+20%)=1200 元。

5.该桥梁工程钻孔灌注桩质量检验应补充的实测项目:钻孔倾斜度、桩身完整性(或钢筋骨架底面高程)。

更新时间:2025-07-02 14:11
纠错

你可能感兴趣的试题

多选题

根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有( )。

  • A.投标人之间协商投标报价
  • B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
  • C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
  • D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
  • E.投标人之间约定中标人
查看答案
多选题

建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于( )。

  • A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
  • B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
  • C.隐藏工程二次检验的费用
  • D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
  • E.项目施工现场签证确认的费用
查看答案
单选题

某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。

  • A.双方达成的补充协议
  • B.双方签订的备案合同
  • C.类似项目的结算价格
  • D.市场的平均价格
查看答案
单选题

采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从( )中支出。

  • A.建设管理费
  • B.建设单位管理费
  • C.建筑安装工程费
  • D.基本预备费
查看答案
多选题

混凝土拌合物的和易性包括( )。

  • A.保水性
  • B.耐久性
  • C.黏聚性
  • D.流动性
  • E.抗冻性
查看答案
单选题

根据现行《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号),职工的劳动保险费应计入( )。

  • A.规费
  • B.企业管理费
  • C.措施费
  • D.人工费
查看答案
单选题

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号文),建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入( )。

  • A.劳动保护费
  • B.规费
  • C.企业管理费
  • D.人工费
查看答案
单选题

某医院病房楼,当设计无要求时,室内疏散楼梯净宽度最小值是()。

  • A.1.1m
  • B.1.2m
  • C.1.3m
  • D.1.5m
查看答案
单选题

根据民用建筑的规模大小分类,下列建筑物中,属于大型性建筑的是()。

  • A.学校
  • B.商店
  • C.航空港
  • D.医院
查看答案
多选题

建筑物的体系主要有()。

  • A.结构体系
  • B.围护体系
  • C.支撑体系
  • D.设备体系
  • E.供水体系
查看答案