当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->某泵站工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件
某泵站工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度见下图（时间单位：天），合同工期为16 个月（每个月按30 天计），确定了主要分部分项工程的施工办法、施工机械配备等，指定了进度计划，并经监理工程师批准，双代号网络计划如图2 所示。
图2 双代号网络计划图（单位：天）
施工过程中发生了如下事件:
事件1:因设计变更，工作（B）的工程量由50000m 增加至60000m。
事件2：工作（D）结束后，发包人指令在工作（G）之前增加一项工程，完成该新增工程需要30 天；
事件3：因发包人供应的某主要材料检验不合格，导致工作（1）开始时间推迟40 天。针对上述情况，承包人提出了延长工期索赔要求。
事件4：工程完工后，承包人提交了完工付款申请单，监理和发包人审核完毕后进行了完工结算。工程结算总额7860 万元。发包人预留了240 万元的质量保证金。
问题：
1.计算网络计划的工期，指出图2 关键线路。
2.事件1~3 中情况可索赔工期分别为多少天？说明理由。总工期索赔为多少天？
3.监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后，监理人按照什么处理程序办理？
4.事件4 中承包人向监理人提交的完工付款申请单的主要内容有哪些？判断本工程中质量保证金预留金额是否正确，说明理由。
1.
工期480天，关键线路：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩。
2.
事件一、B工作50000m增加至60000，工期从100天增加至120天。
工作B为关键工作，因为设计变更属于发包人责任，故可以索赔20天。
事件二、G工作为关键工作，增加工作来自于发包人指令，故可以索赔30天。
事件三、I工作延后40天开工，原因为发包人原因，可以索赔，但I工作本身总时差为60天，故不影响总工期，不可索赔。综上所述，工期可以索赔30+20=50天。
3.处理程序：监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
4.
（1）完工付款申请单的主要内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的完工付款金额。
（2）不正确。
工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%。因此最多可预留的质量保证金的金额为7860×3%=235.8万元＜240万元，因此本工程中质量保证金预留金额不正确。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号），职工的劳动保险费应计入（ ）。
根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44号文），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（ ）。
某医院病房楼，当设计无要求时，室内疏散楼梯净宽度最小值是()。
根据民用建筑的规模大小分类，下列建筑物中，属于大型性建筑的是()。
建筑物的体系主要有()。
