当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建民航机场工程实务->背景材料：甲施工单位承接机场空管工程的施工项目，包括仪表着陆
背景材料：甲施工单位承接机场空管工程的施工项目，包括仪表着陆系统，语音数据记录仪等设备采购与工艺安装。工程开工后，发生如下事件：
事件一，施工单位主要负责人组织编制了民航专业工程质量和施工安全综合应急预案拟报建设单位审批后发布，并送监理单位备案。
事件二，因国外疫情原因，施工单位负责采购的仪表着陆系统设备推迟交货，为不影响工期，施工单位将仪表着陆系统设备的运输方式由海运改为空运，造成施工单位多支付运费18万元，设备到位后又因当地发生了罕见暴雨，整个项目停工10天。造成施工单位窝工损失15万元，施工单位向建设单位提出工期10天和费用索赔33万元。(即多支付运费，窝工损失费合计)
事件三，航向天线基础施工完成后，施工单位对天线基础基准点及随机抽取的天线基础10个点相对高度进行复核。
事件四，语音数据记录仪安装完成后，施工单位对其功能进行了检测。
【问题】
1.事件一中，施工单位的做法是否正确?请说明理由。
2.事件二中，施工单位提出的工期索赔和费用索赔是否合理?请说明理由。
3.事件三中，施工单位测得的数据是否满足规范要求?请说明理由。
4.事件四中，语音数据记录仪应该检测的功能有哪些?
1.理由：（1）综合应急预案应由项目主要负责人组织编制而不是施工单位主要负责人；（2）应急预案应经项目主要负责人审批后发布而不是建设单位审批后发布；应送建设单位备案而不是送监理单位备案。
参照《民航专业工程质量和施工安全应急预案管理规定》
2.（1）工期索赔合理，理由：“罕见暴雨”属于不可抗力，由此造成的工期损失可以索赔；
（2）费用索赔不合理，理由：①为不影响工期改变运输方式所增加的费用，并非与合同相比较增加的费用；②罕见暴雨”属于不可抗力，由此造成的窝工费用由施工单位自己承揽。
3.（1）基准点与跑道端间距/偏差1.1m不满足规范要求;
理由：规范规定误差不大于±1m;
（2）基准点标高/偏差5.5cm满足规范要求;
理由：规范规定误差不大于±10cm;
（3）横向基准线角度/偏差0.03°不满足规范要求;
理由：规范规定误差不大于±0.01°;
（4）天线基础相对高度偏差满足规范要求;
理由：天线阵基础平面高度偏差不超过±2cm
4.检测的功能有：采集功能、记录功能、存储功能、回放功能、检索功能等。
注：参照视频监视系统的功能。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
某医院病房楼，当设计无要求时，室内疏散楼梯净宽度最小值是()。
根据民用建筑的规模大小分类，下列建筑物中，属于大型性建筑的是()。
建筑物的体系主要有()。
当设计无要求时，楼梯梯段净高最小值为()。
在设备体系的分类中，用于通信、信息、探测、报警的是()。
