某施工企业参加一建设项目投标，依据以下资料:招标文件、工程量清单、答疑纪要:《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;工程设计资料;标准规范等，编制了投标文件。
工程合同签订前，企业合约部召集工程、技术、劳务、资金、财务等部门，对合同进行了评审。确认了合同与招、投标文件中包含的合同内容、计价方式、工期等实质性内容的一致性。
项目部按计划招标选择劳务作业分包单位，对申请参加投标的劳务分包单位进行资格预审，审核内容包括企业性质、劳动力资源情况等。
施工中，建设单位对某特殊涂料使用范围提出了设计修改。经三方核实，已标价工程量清单中该涂料项目综合单价由35.68元/m2调整为30.68元/m2，工程量由165m2调整为236m2。
施工中，项目部及时提出了以下索赔事项:
1、因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工9天。为此，项目部索赔工期9天，现场管理人员工资、奖金共16万元，现场工人窝工补偿费9万元;
2、因建设单位延迟30天支付进度款1000万元项目部按约定利率索赔利息4.9万元;
3、项目部办公室发生两次位置变动索赔重建费用6万元。
工程竣工后，承包商按合同约定及时办理了工程结算书，合同价款调整包括了法律法规变化、工程设计变更、工程量偏差、物价变化、误期赔偿、施工索赔、暂估价、暂列金额、提前竣工赶工费及双方约定的其他调整事项等因素。
【问题】
1、写出工程量清单计价的特点。投标报价的编制依据还有哪些?
2、参加合同评审的部门还有哪些?工程合同与招、投标文件一致性要求的实质性内容还有哪些?
3、对劳务分包单位资格预审内容还有哪些?
4、计算设计变更后特殊涂料分部分项子目工程费用是多少?调增了多少?合同价款调整还有哪些因素?(单位:元，保留小数点后两位)
5、各索赔事项是否成立?并说明理由。
1.(1)强制性;(2)统一性;(3)完整性;(4)规范性;(5)竞争性;(6)法定性。投标报价的编制依据还有：计 价办法;计价定额;补充通知;施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;市场价格信息 或工程造价管理机构发布的工程造价信息;其他的相关资料。
2.(1)劳务、物资、法律部门。(2)一致性要求包含了：合同内容、承包范围、工期、造价、计价方式、质量 要求等实质性内容。
3.资格预审内容：资质等级、社会信誉、资金情况、施工业绩、履约能力、管理水平等。
4.(1)(236-165)/165=43.03%>15%
设计变更后特殊涂料分部分项子目工程费用：165×(1+15%)×35.68+[236-165×(1+15%)]×30.68=8189.23 元。
(2)调增了：8189.23-165×35.68=2302.03 元。
(3) 项目特征描述不符、工程量清单缺项、计日工、现场签、不可抗力。
5.(1)“因建设单位未及时交付设计图纸造成工程停工 9 天，项目部索赔工期 9 天，现场管理人员工资、奖
金共 16 万元，现场工人窝工补偿费 9 万元”的索赔：成立。理由：建设单位未及时交付设计图纸属于建设单位的责任。
(2)“因建设单位延迟 30 天支付进度款 1000 万元项目部按约定利率索赔利息 4.9 万元”的索赔：成立。理由：发包人未按照规定支付进度款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。(3)“项目部办公室发生两次位置变动索赔重建费用 6 万元”的索赔：不成立。
理由：这些费用已经包含在清单中的临时设施费用中。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
混凝土拌合物的和易性包括（ ）。
采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ ）中支出。
某医院病房楼，当设计无要求时，室内疏散楼梯净宽度最小值是()。
根据民用建筑的规模大小分类，下列建筑物中，属于大型性建筑的是()。
建筑物的体系主要有()。
当设计无要求时，楼梯梯段净高最小值为()。
在设备体系的分类中，用于通信、信息、探测、报警的是()。
